X商业街变配电设备供货合同

　　某商业街变配电设备供货合同

　　需方：(甲方)签订地点：

　　供方：(乙方)签订日期：

　　供需双方根据《中华人民共和国经济合同法》和有关规定，在平等互利和双方自愿的原则下，经协商一致签订本合同，合同条 款如下：

　　第一条标的、数量、价款及交(提)供时间

　　标的名称 型号 数量 单位 单价 金 额 备注

　　详见附表

　　合计人民币金额(大写)万元整

　　交货时间：20年月 日。

　　交货地点：**商业街工地现场。

　　第二条 质量标准：

　　本合同产品应符合和达到技术文本中各项性能指标的技术参数，同时也应遵守供方此次投标文件的各项承诺，当二者不一致时，以技术文本或按较高质量标准为准。

　　第三条 乙方对质量负责的条 件及期限：

　　质量符合行业标准并对质量实行“三包”；自安装竣工交付之日起免费维保壹年。

　　第四条 包装：

　　包装完好并能应适合长途运输、多次搬转、吊装和防水防撞击等安全要求；办理设备的运输保险并承担相应费用；

　　第五条 运输方式及到达站(港)和费用承担：

　　汽运至安装现场，乙方承担一切费用。

　　第六条 检验标准：

　　根据行业标准及技术文件要求执行，并保证通过供电部门的验收；

　　第七条 设备的安装与调试：

　　乙方配合供电部门对设备的安装进行技术交底并参与调试直至验收合格交付使用。

　　第八条结算方法：

　　以银行承兑汇票结算，付款方式如下：

　　1、合同签订后三日内预付合同总金额的%；

　　2、提货时支付合同总金额的%；

　　3、货到现场并清点验收符合附表内容后支付合同总金额的%；

　　4、安装验收合格后付清余款。

　　第九条 违约责任：

　　1、交货期每拖延一天，罚款合同总额的‰；

　　2、交货期拖延一周后，每拖延一天，罚款合同总额的‰。

　　3、供方保证所供应的设备及设备安装后能及时获得供电部门的合格验收，若因设备质量问题而影响工程合格验收，导致需方产生负面影响和经济损失，需方有追索供方赔偿的权利。

　　第十条 合同争议的解决方式：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　第十一条 本合同一式四份，经双方签章后生效，并保证按议定条 款执行。特殊情况变更应双方协商同意，但属单方违约，应由责任方承担造成的损失。

　　第十三条 其他约定事项：

　　货到现场时，供货方得向甲方递交%合同总额的增值税发票。

　　甲方签章：　乙方签章：

物业经理人网-www.pmcEo.com

篇2：零配件长期供货合同样本

　　零配件长期供货合同样本

　　卖方(以下简称甲方)：

　　买方(以下简称乙方)：

　　经协商一致，甲乙双方就甲方向乙方销售货物事宜达成以下协议：

　　一、货物的品名、规格、数量和价格：

　　详见正式的采购订单

　　二、产品的质量标准：依甲方产品承认书为标准。

　　三、供货方式：

　　1、分批供货：

　　2、订单取消：

　　(1)。

　　(2)。

　　四、交货地点、方式及运费承担：

　　1、交货地点：乙方公司

　　2、交货方式：甲方委托货运公司运输，运输费用由甲方承担；

　　如乙方急料需甲方空运或快递，则费用由乙方自行承担。

　　如因甲方交期延误需要空运或快递的，则费用由甲方承担。

　　五、产品的价格调整：

　　六、产品的验收：

　　1、乙方收货后，当场清点来货件数，验收无误后出具收货单据。对产品的名称、规格型号、数量等进行验收在一周内完成。

　　质量异议期

　　2、如乙方未在上述期限内提出异议或未经检验使用的，视为甲方交付的产品质量符合本合同第二条约定的质量的要求。

　　七、付款方式及条件：

　　1、付款方式：

　　2、付款条件：

　　(1) 付款频次、时点及对账安排。

　　(2) 若乙方逾期支付货款，每逾期一日，支付总货款％的违约金。

　　(3) 乙方同意以地处于房产抵押给甲方，为本合同及补充文件项下甲方债权提供抵押担保。

　　八、违约责任：本合同系双方真实意愿的表达，双方均应自觉遵守，若一方违约应向非违约方承担违约责任。

　　九、合同纠纷的解决：

　　1、本合同未尽事宜依据《中华人民共和国合同法》执行。

　　2、若本合同在履行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，双方均可向原告所在地法院起诉。

　　十、其它约定事项：

　　1、若本合同附有技术协议的，该技术协议作为本合同的附件，是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　2、双方在履行本合同过程中的传真、订单、往来信函均为本合同的补充文件，与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同有效期自年月 日起至年月日止。

　　十一、本合同一式三份，甲、乙、zz市房地产交易权登记中心各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方： (盖章)

　　法定代表人：

　　公司地址：

　　开 户 行：

　　账号：

　　税号：

　　乙方： (盖章)

　　法定代表人：

　　公司地址：

　　开 户 行：

　　账号：

　　税号：

　　年月日

篇3：建筑外墙屋面保温系统供货其技术服务合同

　　建筑外墙及屋面保温系统供货及其技术服务合同

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，就甲方购买乙方保温材料及其技术服务事宜，双方达成以下协议：

　　一、供货范围

　　本协议供货范围为JZ—C（无机活性）墙体保温材料，是淮南市建设行政主管部门备案的墙体保温产品体系（淮南省建筑节能材料产品备案登记证，编号：），其主要组成材料如下：

　　① A料

　　② B料

　　③ 专用添加剂

　　④ FS-2反毛孔防水剂

　　说明：

　　325普通硅酸盐水泥、界面剂或801胶水泥批刮素浆、塑料锚栓用粘接胶等，不在本合同供货范围内。

　　二、包装规格：

　　① A、B料塑料编制袋0.05立方米/袋

　　② 专用添加剂塑料小袋（每立方A料或B料或A+B料，均配比20小袋专用添加剂)

　　③ FS-2反毛孔防水剂铁桶250Kg/桶（配水比1：8，稀释液耗量0.5/kg/平方米）

　　三、材料定额指标

　　计损耗率的实际定额指标（由乙方做示范样板，甲方工程项目的总包单位以及甲方、乙方和监理共同根据示范样板签字认定此消耗定额，乙方确保示范样板达到此指标）

　　示范样板：mm厚保温层（不允许负偏差）＝B料mm厚+A料mm厚

　　本合同约定的实际定额指标不小于：平方米保温面积/立方米，其中材料体积以（A料+B料）的立方数计。

　　四、系统供货配比

　　本协议第一条供货范围中的第①到第④项，乙方应按照安徽省工程建设标准设计《外墙外保温系统构造图集（五）JZ-C（无机活性）保温沙浆建筑构造》（图集号：皖20**J119）中的附录A和附录B的技术指标要求的配比进行配套供货。

　　五、供货通知

　　甲方应提前7天通知乙方本层总厚度及其房屋结构、墙体，以及所需基层处理材料数量、规格等基本信息，这些信息应通过传真、电子邮件等书面形式通知和确认。

　　乙方应根据甲方的信息，计算出实际需要供货数量，并及时反馈甲方效核。

　　乙方的送货地址为：

　　六、合同价格

　　材料项目名称　数量　单价　合价　备注

　　1　A料+B料　m3　950元/m3　万元　含添加剂、防水剂

　　合计

　　以上价格包含运输费，不含其他任何费用。

　　七、结算和付款条件

　　本合同单价固定。

　　保温砂浆部分的结算总价，按实际工程量对应的供货量结算，工程量由甲、乙双方依据图纸和现场进行核定；

　　付款条件：

　　1、第一次货到现场（不少于6万元的货物），甲方不支付货款；

　　2、从第二次进货起，（乙方需提供原材料检验合格报告）甲方于三日内，付清本次货款。

　　3、若原材料检验不合格，则乙方应承担重复检测及制样、人工等相关费用，并在结算付款中予以扣除。

　　八、服务内容

　　1、根据甲方提供的墙体面积和技术状态，以及本合同确定的消耗指标和《外墙外保温系统构造图集（五）JZ-C（无机活性）保温沙浆建筑构造》（图集号：皖20**J119），计算材料系统供货时各组份的供货数量。

　　2、向甲方项目的总包单位提供施工方案和技术指导。

　　3、施工期间向工地派驻技术人员一名。其岗位只能是：对墙体是否达到保温材料施工要求进行验收；对各组份的配比进行现场把关；对现场施工工序进行监督；对现场施工前准备和养护情况进行监督检查。

　　4、向设计单位提供保温节能计算技术参数，并协助保温节能专项审查。

　　5、提供保温体系验收乙方应提供的技术资料。

　　6、参与保温工程分部分项验收和节能专项验收，负责技术解释工作。

　　九、双方责任：

　　甲方责任：

　　1、采用外墙保温工程所需的水泥，必须是正规知名品牌32.5Mpa硅酸盐水泥。

　　2、当保温材料运到工地后，由总包方和甲、乙双方共同组织对品种、数量、包装等验货、签收。如有异议，应于当日提出。

　　3、指定样板块施工区域，并协调总包配合样板块的施工。

　　4、按约定期限提前通知供货信息和相关技术信息，并核对乙方反馈信息，防止供货量、品种和时间的错误发生。

　　5、协调乙方派驻人员搭伙（费用自理）。

　　6、及时核定和支付每批

货款。

　　乙方责任：

　　1、施工期间，乙方免费派技术人员驻场进行现场技术指导。

　　2、免费施工样板块，并证明所供单位立方材料的施工面积不小于本合同的定额指标。

　　3、向甲方的总包提供施工方案和技术交底，以及相关工程技术资料原件，以保证总包的工程验收档案资料完整、准确、有效、真实。

　　4、协助甲方原材料检测（费用由甲方承担）。如原材料检测不合格，费用由乙方承担。

　　违约责任

　　1、甲方未能按照合同约定支付材料款，乙方有权停止供货。乙方不承担由此造成延误工期及经济损失责任。

　　2、如乙方供货不及时造成甲方停工、怠工，由此所产生的损失由乙方负责。

　　3、如遇不可抗力因素，双方按照《合同法》有关规定妥善处理善后事宜。

　　十、本合同一式四份、甲、乙双方各执两份。经甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　经办人：（签字）经办人：（签字）

　　开户行：开户行：

　　帐号：帐号：

　　日期：日期：

篇4：变配电设备供货合同

　　变配电设备供货合同

　　需方：(甲方)签订地点：

　　供方：(乙方)签订日期：

　　供需双方根据《中华人民共和国经济合同法》和有关规定，在平等互利和双方自愿的原则下，经协商一致签订本合同，合同条款如下：

　　第一条 标的、数量、价款及交(提)供时间

　　标的名称 型号 数量 单位 单价 金 额 备注

　　详见附表

　　合计人民币金额(大写) 万元整

　　交货时间：20**年2月15日。

　　交货地点：招商局漳州开发区厦大商业街工地现场。

　　第二条 质量标准：

　　本合同产品应符合和达到技术文本中各项性能指标的技术参数，同时也应遵守供方此次投标文件的各项承诺，当二者不一致时，以技术文本或按较高质量标准为准。

　　第三条 乙方对质量负责的条件及期限：

　　质量符合行业标准并对质量实行“三包”；自安装竣工交付之日起免费维保壹年。

　　第四条 包装：

　　包装完好并能应适合长途运输、多次搬转、吊装和防水防撞击等安全要求；办理设备的运输保险并承担相应费用；

　　第五条 运输方式及到达站(港)和费用承担：

　　汽运至安装现场，乙方承担一切费用。

　　第六条 检验标准：

　　根据行业标准及技术文件要求执行，并保证通过供电部门的验收；

　　第七条 设备的安装与调试：

　　乙方配合供电部门对设备的安装进行技术交底并参与调试直至验收合格交付使用。

　　第八条 结算方法：

　　以银行承兑汇票结算，付款方式如下：

　　1、合同签订后三日内预付合同总金额的 %；

　　2、提货时支付合同总金额的 %；

　　3、货到现场并www.pmceo.com清点验收符合附表内容后支付合同总金额的 %；

　　4、安装验收合格后付清余款。

　　第九条 违约责任：

　　1、交货期每拖延一天，罚款合同总额的 ‰；

　　2、交货期拖延一周后，每拖延一天，罚款合同总额的 ‰。

　　3、供方保证所供应的设备及设备安装后能及时获得供电部门的合格验收，若因设备质量问题而影响工程合格验收，导致需方产生负面影响和经济损失，需方有追索供方赔偿的权利。

　　第十条 合同争议的解决方式：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　第十一条本合同一式四份，经双方签章后生效，并保证按议定条款执行。特殊情况变更应双方协商同意，但属单方违约，应由责任方承担造成的损失。

　　第十三条 其他约定事项：

　　货到现场时，供货方得向甲方递交%合同总额的增值税发票。

　　甲方签章：　乙方签章：

篇5：供货总承包商付款委托保证合同

　　供货总承包商付款委托保证合同(试行) 编号:(工 字)第 号

　　委托保证人(总承包商,以下称甲方):

　　住所:

　　法定代表人:

　　电话: 传真:

　　保证人(以下称乙方):

　　住所:

　　法定代表人:

　　电话: 传真:

　　鉴于甲方与 (以下简称供货商)于 年 月 日签订编号为 《买卖合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方向供货商提供付款保证,甲乙双方经协商一致订立本合同。

　　第一条 定义

　　1.1本合同所称总承包商付款保证是指,乙方向供货商保证,当甲方未按照主合同的约定支付货款时,由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。

　　1.2 本合同所称货款是指 。

　　第二条 保证的范围及保证金额

　　2.1 乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。

　　2.2乙方保证的金额是甲方应支付货款的 %,数额最高不超过人民币 元(大写: )。

　　第三条 保证的方式及保证期间

　　3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。

　　3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的甲方应履行付款义务期限届满之日后 日。

　　3.3如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间,经乙方书面同意后,保证期间按变更后的时间做相应调整。

　　第四条 承担保证责任的形式

　　乙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定向供货商支付货款时,由乙方向供货商支付。

　　第五条 担保费及支付方式

　　5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

　　5.2 双方确定的担保费率为: 。

　　5.3本合同生效后 日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币 元(大写: )。

　　第六条 反担保

　　甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。

　　第七条 乙方的追偿权

　　乙方按照合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,www.pmceo.com甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的 %一次性支付违约金。

　　第八条 双方的其他权利义务

　　8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起 日内,向供货商出具《总承包商付款(供货)保函》。

　　8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。

　　8.3未经乙方同意,甲方不得擅自与供货商修改、变更主合同;未经乙方书面同意,甲方不得将其主合同的权利、义务转让给第三人。

　　8.4甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,并积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。

　　第九条 争议的解决

　　本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第 款约定的方式解决:

　　9.1 向 法院起诉;

　　9.2 向 提起仲裁。(写明仲裁机构名称)

　　第十条 甲乙双方约定的其它事项

　　第十一条 合同的生效、变更和解除

　　11.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。

　　11.2本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

　　第十二条 附则

　　本合同一式 份,甲乙双方各执 份。

　　甲方:

　　乙方: 法定代表人: 法定代表人

　　(或授权代理人) (或授权代理人)

　　年 月 日 年 月