办公家具购销合同
办公家具购销合同
甲方:
乙方:
甲乙双方在平等互利的原则下,依法就办公家具的购销协议如下:
一、产品:
办公家具一批,品种、数量单价及总价合计详见附件(报价单)。
二、合同总额暂定为人民币:¥元,最终以实际数量核算。
大写: 元
三、价格条款含义:
本合同的单价及总价包含:保险、装卸、运输、包装、安装、税金等费用。
四、交货地点:z号
交货时间:根据甲方通知于年 月 日前安装完毕
五、结算方式:
1、 在乙方货到现场后,甲方验收合格后向乙方支付70%到货货款,剩余货款在安装完毕并经甲方验收合格后5个工作日内结清。
2、 乙方完成安装后当日内,甲方必须执行验收程序。
六、售后服务:
一、 在五年保修期内,对产品自身质量问题的产品或零配件进行免费维修、更换。每年定期派人回访,检查产品的质量状况,发现问题及时处理。
二、 客户如出现布局调整或搬迁,本公司提供设计指导及拆装的现场指导性服务。
三、 对因外来意外因素或客户使用不当而造成的产品或零配件损坏,本公司提供维修服务,在合理范围内酌情收取零配件等维修费、材料费、人工费及运输费。
七、违约责任:
1、 本合同签定后,甲、乙双方应严格遵守,不得擅自更改。
2、 若乙方已按规格、尺寸、颜色、材质进行生产,而甲方因自身原因提出更改,由此而造成乙方损失由甲方负责;
3、 若乙方提供之货物未能符合甲方原定的品种、规格、尺寸、颜色、材质,则甲方有权拒收货物,乙方应当重新交付货物,因此造成逾期交货的,每逾期一日按价款1%支付违约金,该违约金甲方有权直接从货款中扣减;逾期超过30日,甲方有权就相关货物单方解除合同,乙方应按相关货物价款的5%支付违约金。
八、附件报价单为本合同不可分割的组成部分。
九、本合同自签字或盖章后即日生效。
十、本合同一式四份,甲、乙方各执二份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
电话:电话:
地址:地址:
帐号:帐号:
开户行:开户行:
经办人(签字):经办人(签字):
签订日期:
物业经理人网-www.Pmceo.com篇2:商品房购销合同纠纷案上诉状范文(商品房面积)
商品房购销合同纠纷案上诉状范文(商品房面积)
上诉人(一审原告):
住址:
被上诉人(一审被告):**建设发展有限公司
法定代表人:
住所:**市**路号**大厦层
上诉人因与被上诉人商品房购销合同纠纷一案,不服**市**区人民法院 20年月日(20) *民初字第号民事判决书,现提出上诉。
上诉请求
1、改判支持上诉人的全部诉讼请求。
2、判令被上诉人承担本案全部诉讼费用。
事实与理由
一、一审判决未予认定被上诉人的违约行为,系属认定事实不清。
依据双方签署的商品房购销合同,被上诉人负有办理房屋权属登记的义务。但是,被上诉人委托不具备资质的机构进行测绘,并将成果提交不动产登记主管机构,此后因相关争议接连发生了一系列的诉讼,直到20年月日才由有权行政机关审核并通过20年月日的测绘成果。最终测绘成果表明,被上诉人原委托机构进行测绘所取得的成果有误,诉争房产实际建筑面积少于原登记建筑面积。
被上诉人未能审慎审查受托测绘机构的资质,无视委托不具备资质机构进行测绘可能导致测绘成果有误的后果,其错误行为有悖于诚实信用原则,已经违反了商品房购销合同中所规定的办理房屋权属登记义务。一审判决未予认定该违约行为,系属认定事实不清。
二、一审判决未判令自上诉人支付购房款之日起算利息损失,系属适用法律错误。
首先,如前所述,被上诉人存在不委托有资质机构进行测绘的违约行为。依据商品房购销合同所确定的办证期限,被上诉人本应至迟在此期限之前提交合法有效测绘资料以充分履行办证义务。
其次,已如一审判决所认定,据合法有效测绘成果,上诉人所购诉争房产实际建筑面积少于原购房面积,并多支付了购房款。相应地,自支付购房款之日起,上诉人便因多支付的购房款而遭受利息损失。
上诉人认为:正是被上诉人的违约行为,才最终导致了上诉人遭受利息损失,因此,依据合同法第107条等有关规定,被上诉人应赔偿上述利息损失。一审判决适用法律错误。至少,一审法院应当判令被上诉人赔偿自办证期限届满之日起的上诉人利息损失。
三、一审判决认为被上诉人承担上诉人契税损失依据不足,系属适用法律错误。
契税损失确系被上诉人之违约行为造成,自应负相应之法律责任。上诉人维权的请求权基础有多种,有权选择行使其中之一,向税务部门主张退赔的可能性的存在不导致被上诉人违约责任的豁免,上诉人主张权利也不以税务部门不予退赔为前提条件,而且,被上诉人承担赔偿责任后,也可基于有关判决及赔偿的事实向税务部门办理退税。上诉人依据合同法第107条等有关规定主张契税损失及相应利息损失的法律依据充分。
一审判决忽视了上诉人主张的是契税损失赔偿而非超额征收契税的返还,直接以税收单位并非被上诉人为由认定上诉人之诉讼请求没有依据,显然混淆了上诉人与税务部门的税收征管法律关系与诉争双方之间的合同权利义务关系这两个不同的法律关系。上诉人依据合同关系主张损害赔偿并无不妥。
总之,一审判决未能认定被上诉人存在的违约行为,未能判令被上诉人赔偿上诉人的购房款利息损失、契税损失及相应的利息损失,认定事实不清、适用法律错误。上诉人为此向贵院提起上诉,请应予改判支持上诉人的一审全部诉讼请求。
此致
**市中级人民法院
上诉人:
20年月日
篇3:《商品房购销合同》补充协议
《商品房购销合同》补充协议
甲方:
乙方;
甲乙双方经友好协商,本着平等互利的原则达成以下协议。
乙方购买甲方之__幢__层__号住宅,单价为___元/m2,面积为____m2,总价为____元(大写____元整)。
一、付款时间的约定
1、___年__月__日前支付全部房价款的__%计(人民币)__百__拾__万__千__百__拾__元正。
2、___年__月__日前支付全部房价款的__%计(人民币)__百__拾____万__千__百__拾__元正。
3、___年__月__日前支付全部房价款的__%计(人民币)__百__拾__万__千__百__拾__元正。
二、按揭的约定
1、乙方应在签定购房合同之日起___日内,按甲方要求将银行所需按揭材料提供于乙方,否则视为乙方违约。
2、在按揭期间甲乙双方应相互配合,如因甲方原因不能办理按揭手续视为甲方违约,如因乙方原因不能办理按揭手续视为乙方违约。
三、___________。
四、____________。
五、违约责任:
1、乙方需按本合同第一条约定的时间和金额按时付清房款,否则视为违约,每逾期一天,甲方有权按未付房款总额的千分之一比例收取违约利息。
2、乙方在本合同约定付款时间内未付清房款,甲方有权拒绝将乙方所购房产交付乙方使用。
3、乙方付款时间超出本协议规定的最后一期付款期限10天以上,甲方有权将乙方已付房款作为违约金予以收取,并终止购房合同,将该房产另行出售。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经签字盖章后生效。
七、此协议作为《商品房购销合同》的有效附件,与合同具有同等
法律效力。
甲方:乙方:
代表:代表:
年月日年月日
篇4:学校窗户不锈钢防盗网购销合同
学校窗户不锈钢防盗网购销合同
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。合同内容如下:
一、产品标准及质量要求
1、乙方为甲方安装不锈钢防盗窗一批。
(1)一楼窗不锈钢防盗网规格及材料要求:
每个不锈钢防盗窗四条边和横向材料均为2.2厘米×2.2厘米0.6毫米厚不锈钢方管,间距(中对中)不大于25.5厘米;竖向为1.8厘米×1.8厘米0.6毫米厚不锈钢圆管,间距(中对中)不大于11厘米。
(2)二、三楼不锈钢防盗网规格及材料要求:
每个不锈钢防盗窗四条边和横向材料均为2.2厘米×2.2厘米0.6毫米厚不锈钢方管,间距(中对中)不大于40厘米;竖向为1.8厘米×1.8厘米0.6毫米厚不锈钢圆管,间距(中对中)不大于12.5厘米。
2、安装要求:每个窗均为16颗膨胀螺丝安装(每方四颗),安装方式与外墙同在一平面,安装时不能损伤窗子阳脚。
3、加工所需的材料、工人工资、加工电费等由乙方自行承担。
二、产品单价及合同总金额
1、单价
甲乙双方同意按以下定价标准执行:
不锈钢防盗窗按每平方米78元定价执行。
如因原材料、生产条件等发生变化,甲方不予以负责,造成损失由乙方自行。
2、合同总金额
初步测算,总面积约120平方米,具体按生产的不锈钢防盗窗实际平方米数乘以相应单价进行决算。
三、交货方式
1、交货时间:20年 月 日前生产并安装完毕。
2、验收方法:甲乙双方按合同约定进行验收。
四、付款方式
验收合格,乙方开好发票(税款由乙方自己承担),所有款项甲方必须在一个月内付清。
五、运输负担
乙方自行承担运输、搬运等产生的一切费用。
六、违约责任
1、甲方延付货款,应偿付乙方此批货款总价10%的违约金。
2、乙方材料质量、材料规格、各方面尺寸和安装要求达不到合同约定的,应偿付甲方此批货款总价15%的违约金。
3、约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
七、其他
1、加工、运输、搬运、安装的安全问题由乙方自行负责。
2、当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
3、本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼(或申请仲裁机构仲裁的解决)。
4、合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。
八、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,甲乙双方签字方可生效。
甲方签字:乙方签字:
年月日
篇5:公司购销合同模版
公司购销合同模版
甲方:
地址:电话:
乙方:
地址:电话:
根据国家有关法律、法规,经双方在平等、自愿的基础上共同协商,就甲方购买乙方事宜,达成合意,订立本合同。
一、购买产品:
品名、型号、品牌、数量、单价见附表《》。
二、合同期限:
本合同有效期为年。自年月日始至年月日止。合同届满前一个月,双方协商一致后可签订新的合同。
三、质量标准:
符合国家及行业标准。
特殊约定标准为: 。
四、包装要求:
约定标准为:,因产品包装不符合规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担相应的费用。
五、交货时间、方式及地点:
1、乙方应于接到甲方通知之日起日内向甲方交付货物,如送货时间有变化的,以甲方通知为准。
2、乙方负责将货物运输至甲方指定交货地点,并负责卸货,本合同价款已包含上述全部货品运输费、搬运费以及养护费等相关所有费用。乙方在提供给甲方货物时,应附有送货单,(价格,金额,数量等),经甲方验收合格后,双方在送货单上签字确认,甲方留三联,乙方留存根,每次的送货单与其相对应的正式发票作为结款的依据。
六、合同价款
乙方保证提供的产品价格低于市场平均价格,若本协议的价格高于市场平均价格,乙方应当按照高出的部分双倍返还甲方。
乙方不得擅自提高产品价格,如确需提高应提前一个月通知甲方并得到甲方书面同意,否则甲方有权解除本合同。若市场普遍降价,则乙方同意按照市场价格进行结算。
七、 对产品提出异议的时间和办法
1、甲方应当及时接收货物,甲方如有异议应当在__日内提出,乙方在_日内负责重新供货,产生的相关费用由乙方承担。
2、甲方在验收中,如果产品不符合合同约定的,甲方有权拒绝接收货物。
八、付款方式
1、甲方以形式支付乙方的货款。乙方应该提供正式合法的发票,因乙方提供票据不合格导致甲方付款迟延或付款不能的,责任由乙方承担。
2、自合同生效之日起,每月日前根据送货单及相应发票进行上月费用的结算。甲方根据结算数额安排每个月进行一次付款。
九、涉及保修产品的售后维修
a)产品保修期由双方约定,如未约定按照国家关于产品三包的有关规定执行;
b)如果货物在保修期内出现质量问题,乙方接到甲方通知后24小时内进行免费维修。
c)乙方负责所供产品的终身维修;
十、违约责任
1、乙方应保证供货质量,若货物确实存在质量瑕疵,乙方应负责退、换并承担由此发生的一切费用。若因此造成甲方损失,应承担赔偿责任。经甲方同意,也可折价收货。
2、乙方应该按照合同约定为甲方供货,部分交货,拒绝交货或没有按照合同约定交货,应向甲方支付当次供货价款的%作为违约金,同时甲方有权解除合同。由此给甲方造成损失的,乙方应负赔偿责任。
3、乙方延期交货的日违约金将按当次交易价款的1%计算。迟延超过日,甲方有权单方面解除合同。由此给甲方造成损失的,乙方应负赔偿责任。
十一、争议解决方式
双方在履行合同的过程中,产生纠纷,应协商解决,协商不成,任何一方有权向合同签订地(**路76号)人民法院提起诉讼。
十二、其他约定事项:
十三、其他
本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):乙方(名称/盖章):
甲方授权代表:乙方授权代表:
签约日期:签约日期: