万科房地产建设工程设计合同范本

　　万科房地产建设工程设计合同范本

　　工程名称：

　　工程地点：

　　合同编号：

　　(由设计方编填)

　　设计证书等级：

　　发包方：

　　设计方：

　　发包方委托设计方承担

　　工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第1条 本合同依据下列文件签订

　　(1)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件。

　　第2条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，见表4-2。

　　表4-2设计项目内容

　　序号

　　分项目名称

　　建设规模

　　设计阶段及内容

　　估算总投资(万元)

　　费率(%)

　　估算设计费(元)层

　　数建筑面积(平方米)

　　方案初步设计施工图

　　第3条 发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文件。

　　表4-3发包方应提供的资料

　　序号资料及文件名称

　　份数提交日期

　　有关事宜

　　第4条 设计方应向发包方交付的设计资料及文件，如表4-4所示。

　　表4-4设计方应交付的资料

　　序号资料及文件名称

　　份数提交日期

　　有关事宜

　　第5条 本合同设计收费估算为

　　元人民币。设计费支付进度详见表4-5所示。

　　表4-5设计费支付进度

　　付费次序

　　占总设计费

　　比例

　　付费额(元)

　　付费时间(由设计文件的交付时间决定)

　　第一次付费20%定金

　　本合同签订后三日内

　　第二次付费

　　第三次付费

　　说明：

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费;

　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款;

　　3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补，实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议;

　　4.本合同履行后，定金抵作设计费。

　　第6条 双方责任

　　(1)发包方责任

　　①发包方按本合同第3条 规定的内容，在规定的时间内向设计方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责，发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。

　　发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按合同第4条 规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　②发包方变更委托设计项目、规模、条 件或因提交的资料错误，或将所提交资料做较大修改，以致设计方需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条 款外，发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费。

　　③在未签合同前发包方已同意，设计方为发包方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付的设计费。

　　④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计方能够做到，发包方应根据设计方提前投入的工作量，向设计方支付赶工费。

　　⑤发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条 件。

　　⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计方同意，发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包方应负相关法律责任，设计方有权向发包方提出索赔。

　　(2)设计方责任

　　①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　②设计合理使用年限为 年。

　　③设计方按本合同第2条 和第4条 规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件。

　　④设计方交付设计资料及文件后，要按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工的，负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。一年内项目尚未开始施工的，设计方仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费，具体金额由双方商定。

　　⑤设计方应保护发包方的知识产权，不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包方造成经济损失，发包方有权向设计方索赔。

　　第7条 违约责任

　　(1)在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，不退还发包方已付的定金;已开始设计工作的，发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，支付全部的该阶段设计费。

　　(2)发包方应按本合同第5条 规定的金额和时间向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三十天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时，发包方均按第7条 第(1)款的相关规定支付设计费。

　　(3)设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计方错误造成工程质量事故损失，设计方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 %。

　　(4)由于设计方自身原因，延误了按本合同第4条 规定的设计资料及设计文件的交付时间时，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　(5)合同生效后，设计方要求终止或解除合同时，设计方应双倍返还定金。

　　第8条 其他相关事宜

　　(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　　(2)设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包方自费向有关出版部门购买。本合同第4条 规定设计方交付的设计资料及文件超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计方另收工本费。

　　(3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计方不得指定生产厂、供应商。发包方需要设计方配合加工定货时，所需费用由发包方承担。

　　(4)发包方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包方支付。

　　(5)发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　(6)由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　(7)本合同发生争议时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向当地人民法院起诉。

　　(8)本合同一式份，发包方份，设计方份。

　　(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效。

　　(10)本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　(11)本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　(12)其他约定事项。

　　发包方名称：设计方名称：(盖章)(盖章)

　　法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)

　　住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行账号：银行账号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：(盖章)(盖章)备案号：经办人：

　　备案日期：年月日鉴证日期：年月日

编辑：www.pmceo.Com

篇2：建设工程设计合同仲裁申请书

　　建设工程设计合同仲裁申请书

　　申请人：zz设计有限公司

　　住所：

　　法定代表人：

　　被申请人：zz 房地产开发有限公司

　　住所：

　　法定代表人：

　　请求事项

　　1、裁决被申请人立即向申请人支付设计费万元。

　　2、裁决被申请人按每日发生的违约金为欠款总额的千分之二向申请人支付逾期付款违约金，暂计至为元，违约金总额从逾期付款之日计至实际付款日。

　　3、裁决被申请人承担全部仲裁费用。

　　事实和理由

　　申请人与被申请人于 年 月 日签订了《建设工程设计合同（一）》（下称“原合同”，见证据2），约定：被申请人委托申请人承担安置用房项目的工程设计。原合同对设计内容、收费标准、双方权利义务做出了规定，并规定了违约责任及违约金的计算方法（即原合同第7.2款：“每逾期一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。”）。原合同第8.7款还约定：本合同发生争议，双方当事人同意由zz仲裁委员会仲裁。

　　原合同签订后，申请人依约履行了设计义务并将工程方案及工程施工图交付予被申请人，工程方案及工程施工图亦经相关主管部门及审查所审查合格。（见证据3）

　　年 月 日，申请人与被申请人签订了《工程设计补充协议书》（下称“补充协议”，见证据7）。补充协议表明：由于规划调整，主管机关将项目地块东面的用地划拨给被申请人，根据主管机关有关文件的要求及被申请人的意见，对新增用地设计的同时，需对原项目设计进行修改。补充协议规定：

　　1、设计取费：新增用地建筑面积平方米套用原合同收费标准，需增补设计费万元；本次设计需对原一期设计作重大调整，调整的工作量占原设计工作量的 %，需增补设计费万元；补充协议修改及新增部分的总设计费合计万元；原合同仍按原约定履行。（见补充协议第一条）

　　2、付款进度：补充协议签订后7日内，支付该协议总设计费的10%即万元作为定金；本次修改及新增部分（部分）的方案批复后7日内，支付总设计费的20%即 万元；本次修改及新增部分的施工图提交后7日内，支付总设计费的65%即 万元；本次修改及新增部分的工程竣工验收后7日内，支付总设计费的5%即 万元。（见补充协议第三条）

　　3、补充协议签字或盖章后生效，未尽事宜参照设计合同执行。（见补充协议第四条）

　　补充协议签订前，申请人即已根据被申请人的要求进行补充协议所规定的改扩建设计工作，包括：改扩建工程的设计方案已完成、交付被申请人并已经主管部门批复通过（见证据4），开始了施工图设计。申请人与被申请人之间补充协议的签订，是对被申请人的委托设计内容、申请人已完成和应完成的改扩建设计工作、设计收费以及双方相关权利义务进行的书面补充和确认。补充协议签订后，申请人依约完成了补充协议规定的施工图并交付予被申请人，该工程施工图亦经zz市建设工程施工图审查所审查合格。（见证据6、证据8）

　　依据补充协议第三条，就申请人已完成的全部设计工作，被申请人应向申请人支付设计费累计万元，为此，申请人于20**年 月 日开具了两张总额为万元的设计费发票（见证据9）提交被申请人以催讨欠款。

　　迄今为止，虽经申请人多次催讨，但被申请人并未依约支付全部到期应付的设计费及其相关逾期付款违约金（见证据10）。

　　综上，被申请人拒不履行补充协议规定的付款义务，其行为已严重违约、损害了申请人的利益，应继续履行补充协议规定的付款义务并承担逾期付款的违约责任。

　　基于以上事实和理由，申请人依法请求仲裁庭保护申请人的合法权益，裁如所请。

　　此致

　　zz仲裁委员会

　　申请人：zz设计有限公司

　　年月日

篇3：建设工程设计合同范文

　　建设工程设计合同范文

　　发包人：合同编号：

　　设计人：签订时间：

　　（设计人具有国家规定的工程的设计资质，资质证书号码为： ）

　　发包人委托设计人承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　第一条本合同签订依据

　　1.2《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2发包人提交的基础资料

　　2.3设计人采用的主要技术标准：

　　第三条本合同项目的名称、工程地点、规模、投资及设计内容

　　第四条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　第五条设计人向发包人交付设计文件的份数、地点及时间

　　第六条费用

　　本合同的设计费为人民币 元（￥元）。无论工程概算是否调整，设计费不做调整。

　　第七条支付方式

　　8.1本合同生效后 天内，发包人支付设计费元。

　　8.2设计人提交施工图后 天内，发包人支付设计费元。

　　第八条双方责任

　　8.1发包人责任

　　8.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　8.1.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。

　　8.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，不得严重背离合理设计周期。

　　8.1.4发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。乙方派驻现场的工作人员所发生的费用由乙方自行承担。

　　8.2设计人责任

　　8.2.1应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。

　　8.2.2设计合理使用年限为年。

　　8.2.3负责对设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

　　8.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

　　8.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，承担该项目应收设计费的 %的违约金。

　　8.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。项目施工后，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

　　第九条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件或完成得设计图纸擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十条争议解决

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决，协商不成时，双方当事人同意向甲方所在地人民法院起诉。

　　第十一条合同生效及其他

　　11.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　11.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　11.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

　　11.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　11.5本合同双方代表签字盖章即生效，一式份，发包人份，设计人份。

　　11.6双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　11.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方： 乙方：

　　单位地址：z省z市z街道z路z号单位地址：

　　授权代表：授权代表：电话：电话：

篇4：建设工程设计合同范文(1)2

　　建设工程设计合同范文12

　　工程名称：____________

　　工程地点：_____________

　　合同编号：_____________

　　（由设计人编填）

　　设计证书等级：_________

　　发包人：_______________

　　设计人：_______________

　　签订日期：______________

　　协议书：

　　发包人：_________________

　　设计人：_________________

　　发包人委托设计人承担____工程设计，工程地点为________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订论据

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2发包人提交的基础资料

　　2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书

　　3.2中标函（文件）

　　3.3发包人要求及委托书

　　3.4投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

　　4.1开工及提交勘察成果资料的时间

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　第六条变更及工程费的调整

　　第七条费用

　　7.1双方商定，本合同的设计费为______万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条支付方式

　　8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计______万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

　　8.2设计人提交________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计_______万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计______万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　8.3双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条双方责任

　　9.1发包人责任

　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

　　9.2设计人责任

　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、

时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2设计合理使用年限为____年。

　　9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

　　9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。

　　9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十二条合同生效及其他

　　12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.7本合同双方签字盖章即生效，一式______份，发包人____份，设计人____份。

　　12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：　　　　　　承包人名称：

　　（盖章）　　　　　　　　（盖章）

　　法定代表人：（签字）　　法定代表人：（签字）

　　委托代理人：（签字）　　委托代理人：（签字）

　　住所：　　　　　　　　　住所：

　　邮政编码：　　　　　　　邮政编码：

　　电话：　　　　　　　　　电话：

　　传真：　　　　　　　　　传真：

　　开户银行：　　　　　　　开户银行：

　　银行帐号：　　　　　　　银行帐号：

　　建设行政主管部门备案：　鉴证意见：

　　（盖章）　　　　　　　　（盖章）

　　备案号：　　　　　　　　经办人：

　　备案日期：年月日　　　　鉴证日期：年月日

篇5：某中心第一组团建设工程设计合同

　　某中心综合开发区第一组团建设工程设计合同

　　发包人：广东***发展有限公司(简称甲方)

　　设计人：**市建筑设计院 (简称乙方)

　　甲方委托乙方承担***中心综合开发项目*区第一组团工程设计，经双方协商一致，签订本合同以共同执行。

　　第一条本合同签订依据

　　1.1 《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》

　　1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规范。

　　1.3 建设工程批准文件。

　　1.4 甲方提供的修建性规划方案图、园林规划方案图及大样详图、单体建筑方案图(三道尺寸线)及大样详图、园林小品(构筑物)建筑方案图、小区智能化设计方案。

　　1.5 甲方提供的《建设工程设计任务书》

　　1.6 规划部门提供的建筑规划设计要点及市政规划设计要点。

　　1.8 场地地质勘察报告。

　　1.9 本合同解释权属于甲方。

　　第二条项目设计内容

　　2.1 工程名称：***中心综合开发项目***区第一期

　　2.2 项目地点：**市城东新区

　　2.3 委托设计范围

　　规划部分：

　　*区市政管线规划图及施工图(竖向、道路、给水、排污、排雨水系统，消防系统，煤气瓶组站及煤气管网，污水处理及管网，闸门,水环境，背景音乐，垃圾站，供电系统，电信、电视、智能化系统预留管线，管线综合);园林景观规划报建图及施工图设计;建筑规划报建图及施工图设计。占地约570亩。

　　单体部分：

　　115区第一组团建(构)筑物工程施工图设计：含单体施工图设计;停车场施工图设计;围墙施工图设计;小区入口施工图设计;泳池施工图设计，园林景点施工图设计等;闸门施工图设计。建(构)筑物面积约5万平方米。

　　市政部分：

　　各单体建筑、构筑物的给排水，消防，强电，电信、电视、智能化管线预留，通风空调，防雷接地施工图，人防工程等设计。

　　详见设计任务书。

　　2.4 设计要求

　　2.4.1 各专业设计均应满足规划报建和施工图设计深度与技术要求。

　　2.4.2 规划设计阶段：

　　配合方案设计单位(**国际设计顾问公司)及园林景观设计单位(单位待定)完成规划和园林景观的规划施工图设计，并提供技术咨询服务。

　　具体方式：

　　乙方根据甲方可提供的方案(调整和修改方案要由甲方批准)，按报建图要求进行审核，给出修改意见，由甲方负责修改。修改后由乙方出图，经甲方同意，报规划部门审批。若规划部门提出修改意见，由乙方负责修改，完成报建图及施工图设计、相关文件资料的说明，直至规划部门批准通过。

　　由乙方独立完成115区总图施工图设计任务。

　　2.4.3 初步设计阶段

　　根据**公司的建筑初步设计文件，主持完成本项目各专业的初步设计及相关文件资料。

　　具体方式：

　　乙方根据甲方可提供的建筑初步设计图(调整和修改方案要由甲方批准)，按报建图要求进行审核、修改。修改后由乙方出图，经甲方同意，报规划部门审批。若规划部门提出修改意见，由乙方负责修改，完成报建图设计、相关文件资料的说明，直至规划部门批准通过。

　　其他各专业，乙方须按报建图要求进行初步设计。

　　配合相关部门和单位(如规划部门、方案设计单位、小区智能化设计单位等)做好设计协调工作。

　　2.4.4 施工图设计阶段

　　主持完成本合同委托设计范围内的各专业的施工图设计及相关文件和资料。

　　具体方式：

　　乙方根据甲方要求，按施工图要求进行技术设计。设计后经甲方审查提出建议，由乙方负责修改，完成施工图设计及相关文件资料的说明，报建设部门审查，直至建设部门批准通过。

　　2.5 设计成果

　　必须符合20**年版《建筑工程设计文件编制深度规定》和广东省地方标准和管理文件的有关规定，应充分满足整个项目的总体规划要求，兼顾项目发展的阶段性和连续性。

　　2.5.1 提交的设计成果数量：

　　规划报建文件：各专业蓝图及文本八套，电子文件(光盘)一套。

　　初步设计文件：各专业蓝图及文本八套，电子文件(光盘)一套。

　　施工图设计文件：建筑专业蓝图十三套，其他各专业蓝图十套。文本、电子文件(光盘一套)。

　　超过合同要求的数量，可另收晒图费。

　　2.5.2 提供与设计成果相应的设计概算。

　　第三条 项目设计收费及支付方式

　　3.1 项目设计收费

　　3.1.1 本合同项下的设计范围与内容，涉及到的所有收费统一以单体建筑面积(含地下室、单体类型不分住宅及公建)为单位计算，设计费均按多层7元/平方米，小高层9元/平方米的包干价计取。总设计费按实际承担设计的单体总建筑面积计算。建筑面积的计算原则以国家和地方有关规范和规定为准，由甲、乙双方认可。预计总建筑面积约为5万平方米，则总设计费约为35万元(最终单体总建筑面积以实际完成设计的建筑面积为准计算，同时不超过第一组团的范围)。

　　3.1.2 套用图的设计不计入总建筑面积，按每增加一栋：基础不变增加原该栋设计费的30%，基础改变增加原该栋设计费的40%计算。

　　3.2 设计费支付方式

　　3.2.1 本合同签定后一周内，甲方向乙方支付总设计费的5%作为定金。合同生效后，定金抵作设计费。

　　3.2.2 乙方向甲方提交规划方案设计文件并获政府批准后一周内，甲方向乙方支付总设计费的10%。

　　3.2.3 乙方向甲方提交初步设计文件后，甲方向乙方支付已完成工作量的设计费的25%。

　　3.2.4 乙方向甲方提交施工图设计文件后一周内，甲方向乙方支付已完成工作量的设计费的45%。

　　3.2.5 乙方向甲方提交市政、园林施工图设计文件后一周内，甲方向乙方支付总设计费的5%。

　　3.2.6 建筑工程竣工验收合格后一周内，支付竣工验收合格工程部分的余款10%。

　　3.2.7 甲方应在合同规定的时间内付款，甲方不按时付款，乙方有权要求从逾期第二日起按该阶段应付设计费数额每日千分之二向乙方支付违约金，而且乙方有权暂停履行下阶段工作，直到收到款项为止。

　　3.2.8 乙方未按时交付图纸或因设计差错，造成甲方工作进度延期或损失，乙方除应继续完善设计任务外，甲方有权要求乙方逾期第二日起按该阶段应付设计费数额每日千分之二向甲方支付逾期违约金，而且甲方可终止合同，并有权依据其损失索赔。

　　第四条 设计周期

　　4.1 规划方案设计阶段：

　　在甲方提供规划设计方案后5天内，乙方完成规划报建图及相关资料。

　　4.2 初步设计阶段：

　　在规划设计方案通过有关部门审批后，15天内提交初步设计文件。

　　4.3 施工图设计阶段：

　　4.3.1 在甲方提供设计要求及相关资料和初步设计报审通过后，30天内提供全套施工图。(在15天内先提供两栋单体全套施工图)

　　4.3.2 乙方需根据甲方总体计划时间提交施工图，根据甲方书面要求，乙方可适当调整出图次序，尽可能满足甲方开发建筑的需要。

　　4.3.3 对本项目市政工程，园林工程等配套工程的施工图设计，乙方应根据甲方需要提供全部和部分施工图。该项工作出图时间为单体施工图提交完成后20天内。

　　4.4 施工图审查修改

　　4.4.1 乙方需在政府部门提出设计审查修改意见书后，4天内向甲方提交符合要求、签章齐全的回复意见和修改变更图直至通过。

　　4.5 所有设计文件提交时间以甲方相关人员与乙方设计联络人员收发设计文件并签认时间为准。

　　第五条 双方责任

　　5.1 甲方责任

　　5.1.1 甲方负责及时提供有关技术设计所需的确切资料(包括方案设计成果、设计任务书、用地红线图与地形图、政府有关批文与规定，设计要点)，并对所提交资料及文件的完整性、正确性及时效性负责。

　　5.1.2 甲方负责跟进乙方设计进度，及时提出使用功能、技术配置等要求意见，及时审查确认各阶段设计图纸及相关的设计文件。

　　5.1.3 甲方负责管理部门、设计部门之间的协调，向有关部门办理各项报建报批工作，并及时向乙方提供批复文件。

　　5.1.4 甲方若要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。

　　5.2 乙方责任

　　5.2.1 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，乙方负责提供上述设计范围所定的设计服务，包括到场地现场发生的所有费用。

　　5.2.2 乙方确保设计深度和质量，按时完成合同规定的设计任务。对设计成果的正确性、实用性、可靠性负责。乙方应优化设计，在做到安全合理的基础上，须认真考虑经济效益、节省投资。否则甲方有权要求乙方修改或调整，直至单方面终止本合同。

　　5.2.3 乙方按双方设定的工作计划按时向甲方交付设计文件，设计文件包括但不限于图纸、图册、电子文件。乙方应尽力配合甲方的开发工期。

　　5.2.4 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定按国家有关规定执行。

　　5.2.5 由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　5.2.6 设计文件中选用的标准图由乙方复印提供给甲方。

　　5.2.7 乙方交付设计文件后，按规定到现场参加有关部门的设计审查，并根据审查结论在原定工作范围内做必要修改补充。

　　5.2.8 乙方负责跟进甲方所委托其它设计院完成的与乙方设计有关的图纸，以及 按规范提出设计修改意见，乙方负责技术性方面的把关。

　　5.2.9 乙方向甲方提供参与本项目的全部设计人员名单，明确项目的技术负责人和主要联系人，并出具委托授权书，甲、乙双方所有的设计联络及文件收发通过该员完成。项目成员中必须有一级注册建筑师、一级注册结构师进行相关专业设计。项目小组成员的调整须经甲方同意。

　　5.2.10 项目设计变更须经甲方同意，如因无效变更造成的所有后果由乙方负责。

　　5.2.11 若因实际工作需要，乙方须应甲方要求随时到有关部门或施工现场解决技术问题。一般问题当场解决，重大技术问题不超过两天。

　　5.2.12 乙方须到现场参加技术交底和图纸会审工作。并参加基础工程、隐蔽工程、主体结构及竣工验收。

　　5.2.13 乙方须到现场参加专家评审会和鉴定会。

　　5.2.14 乙方对甲方提出的局部修改、技术难题应及时完成修改图并签字盖章，同时不增加设计费。

　　5.2.15 乙方不得将甲方的设计成果用于其他项目。

　　第五条 保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担相应赔偿责任。

　　第七条 仲裁

　　合同执行过程中如有争议，双方本着友好协商的方法解决，协商不成时，合同双方任何一方可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。

　　第八条 其它

　　8.1 施工图完成后，因非乙方原因，甲方如有重大变更和修改，设计费双方另行协商。

　　8.2 因乙方原因造成设计工作的返工和修改，或不能满足甲方要求，或不能通过有关部门的审查，从而影响甲方的开发建设计划，甲方将按本协议对乙方收取违约金和延迟付款时间，并可单方面解除合同和提出索赔。

　　8.3 因甲方原因，甲方不履行合同，致使合同终止，甲方无权要求返还已付定金。

　　8.4 因乙方原因，乙方不履行合同，致使合同终止履行，应双倍返还甲方定金及全部费用。

　　8.5 乙方为本合同项目的服务至委托设计范围内的项目施工竣工综合验收合格时为止。

　　8.6 本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料，设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。

　　8.7 如甲乙双方协作较好，乙方配合工作经甲方认可，甲方将后期开发设计任务委托乙方完成，其合同另行签定。

　　8.8 如甲方要求的工作范围或设计图纸深度超出本合同所限，或因非乙方原因造成设计工作的返工或修改，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用并顺延工期，所需增加的费用与时间由双方另行商定。如乙方设计未被政府部门通过、或因自身原因造成设计工作的返工或修改，则增加的费用与时间由乙方负责。

　　8.9 本合同生效后，按规定应到项目所在地建设行政主管部门规定的审查部门备案;费用由甲方负责。双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。

　　8.10 关键词定义：

　　单体总建筑面积--包含多层、小高层建筑物及配套辅助设施(如煤气站)等。凡建筑规划、总图工程、景观小品、建筑小品、构筑物等不计建筑面积，但游泳池按其占地面积计算，地下室按实际面积计算。

　　多层及小高层--多层即9层半及以下，小高层即10层及以上。

　　套用图--按国家有关规定界定。

　　第九条 合同的生效

　　9.1 因不可抗力的原因或甲方或乙方经营发生重大变故致使本合同无法履行时，应由甲乙双方共同协商、及时解决善后事务。

　　9.2 建筑、市政、规划设计任务书、项目成员名单为本合同的附件。双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　9.3 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。对本合同任何一方需要另作修改或补充，须经双方书面同意。

　　9.4 本合同一式五份，甲方三份，乙方两份。具有同等法律效力。

　　9.5 本合同经双方代表签字盖章即生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　第十条 附件

　　本合同附件为《建筑工程设计任务书》、《项目设计成员名单》

　　甲方名称：广东***发展有限公司 乙方名称：**市建筑设计院

　　委托代理人：(签字)　　　委托代理人：(签字)

　　地址：**市**南路**大楼　 地址：**市**区****六号

　　邮政编码：******　邮政编码：******

　　电　　话：******电　　话：******

　　传　　真：*****传　　真：*****

　　电子邮箱：***　 电子邮箱：*

　　开户银行：　　开户银行：**市商业银行**支行

　　银行帐号：　　 银行帐号：

　　签约日期：20**年 月 日 签约日期：20**年 月 日