X工程施工合同书
某工程施工合同书
建设单位(简称甲方):
施工单位(简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项经协商一致,订立总包施工合同。
鉴于乙方拟承建工程(工程名称),并通过20 年
月日的中标通知书接受了甲方以合同价人民币(大写)万元为本工程施工、竣工和保修所做的投标,双方达成以下协议:
第一条:合同组成和解释顺序:
总包施工合同文件应能互相解释、互为说明,除施工合同协议书另有规定外,其组成部分和解释顺序如下:
①.补充协议条款和招标过程中乙方承诺(如有);
②.施工合同协议书;
③.施工合同文件;
④.双方核对完成的工程预决算书;
⑤.施工招标文件、中标通知书、甲方招标过程来往的函件;
⑥.承诺书(确认函)及外来文、册(确认函);
⑦.工程建设标准强制性条文;
⑧.施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、标准和其他有关技术资料、技术说明;
⑨.合同终止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权利义务的纪要;
⑩.施工投标文件及其补充说明和工程量清单、工程报价单;廉政管理协议书。
上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处:以上面所列顺序在前的或甲方选择指定为准。本合同乙方每页都必加盖公章,表示其对该页的全部内容认同。
第二条:施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第三条:建设单位向施工单位承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
第三条:合同份数
3.1. 本合同正本一式二份,甲、乙方各执一份,副本一式八份,甲、乙方各执四份,均具有相同法律效力。
3.2. 本合同经双方法定代表人加盖印章及公章后生效。至办理工程验收交接备案和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其余条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。
3.3. 本合同未尽事宜,一旦在合同履行过程中出现,双方可协商解决或签订补充合 同或协议。
第四条:施工合同生效
合同订立时间: 20年月日
合同订立地点:市
本合同双方约定 合同在双方签章且乙方交付履约保函 后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
日期:日期:
编辑:www.pmceo.Com篇2:工程施工监理合同书范文
工程施工监理合同书范文
建设单位(简称甲方):有限公司
监理单位(简称乙方):
鉴于乙方拟承担工程的施工监理工作,并接受了甲方以人民币万元为本工程施工、竣工和保修所做的招标合同书,双方协商一致,达成以下协议:
1.合同文件应能互相解释、互为说明,除本合同书另有约定外,其组成部分和解释顺序如下。下述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处,以下面所列顺序在前的为准。
1.1施工监理合同书;
1.2施工监理招标文件、施工监理投标文件、中标通知书及补充说明;
1.3施工监理合同标准条款、施工监理合同专项条款、廉政管理协议书;
1.4合同终止前洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、补充协议。
2.乙方必须在本合同文件的每页都加盖公章,表示其对该页的全部内容认同。
3.乙方同意,按照本合同的规定,承担建设工程委托监理招标文件中规定范围的监理业务。
4.其它条款详见施工监理合同标准条款、施工监理合同专项条款。
5.本合同的监理业务自接到甲方通知书开始实施,至工程保维修期结束。
6.本合同的监理酬金以工程造价的百分比计取,采用投标报价一次投标,闭口包干的原则。无论今后工程变更或调整,双方同意监理费用均不再作调整。
7.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
8.本合同正本一式二份,双方各执一份。副本六份,各执三份。
建设单位(签章):有限公司监理单位(签章):
法定代表人:法定代表人:
经办人:经办人:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
合同订立时间:
篇3:餐厅室内装修工程施工合同
餐厅室内装修工程施工合同
发包人(甲方):
承包人(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议. 现将**培训中心餐厅室内装修工程承包给zz装饰有限公司施工。
第一条 工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包范围:室内吊顶、乳胶漆、墙面意大利展拜迪壁纸、地面希尔顿地毯、新建卫生间、上下水安装及改造、卫生间吊顶、灯具、开关插座、包窗口、隔断墙拆除、原顶拆除、垃圾外运、布艺窗帘、纱帘。
1.4承包方式: 包工包料
1.5工期:本工程自年月日--年月日
1.6工程质量:合格
1.7合同价款万元(人民币大写):元
第二条 甲方工作
2.1开工前6 天,向乙方提供经确认的施工图纸做法说明1 份,并向乙方进行现场交底.全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物.向乙方提供施工所需的水,电,气及汛等设备,并承担所需的一切费用,并说明使用注意事项.办理施工所涉及的各种申请,批件等手续.
2.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行.对工程质量,进度进行监督检查,办理验收,变更,登记手续和其他事宜.
2.3负责保护好周围建筑物及装修,设备管线,古树名木,绿地等不受损坏如有损坏,并承担相应费用.
2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续.
2.5协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用.
第三条 乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定.
3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.
3.3严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定.严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录.参加竣工验收,编制工程结算.
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系.
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线.
3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护.
第四条 关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用.
4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延.
4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延.
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延.
第五条 关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸,作法说明,设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91),《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300—88)等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准.
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准.甲方要求部分或全部工程项目达以优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用.
5.3甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续.甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认.若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.若复验合格,甲方应承担得验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其 复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延.
5.4由于甲方提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延.
5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延.
5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知7 日内组织验收,并办理验收,移交手续.如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期.但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用.
第六条 关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同价款采用第 2种:
(1)坚决执行预决算,如有变更需经甲乙双方协商签字后生效方可实施
(2)可调价格:按照国家有关工程
计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算.6.2签订合同后甲方付备料款2万元,余款工程竣工验收合格后一次结清。
6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方.甲方自接到上述资料 7天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意.
第七条 关于材料供应的约定
7.1本工程甲方负责采购供应的材料,设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场.凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用.由甲方供应的材料,设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担.甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值0.2 %的保管费.由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿.
7.2凡由乙主方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用.若已使用,对工程造成的损失由乙方负责.
第八条 有关安全生产和防火的约定
8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范.
8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规,规范.
8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程,消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失.
8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失.
第九条 奖励和违约责任
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失.每停工或窝工一天,甲方支付乙方0.2%.甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的0.2 %支付滞纳金.
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 0.2%违约金.甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方0.2%元,作为奖励.
9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方0.2%作为奖励.
9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿.
9.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失.
9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙主方负责并承担损失.
9.7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责.
9.8因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失.
第十条 争议或纠纷处理
10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解.
10.2当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由 仲裁委员会仲裁;当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向当地人民法院起诉.
第十一条 其他约定
第十二条 附则
12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议.
12.2本合同正本两份,双方各执一份.副本 两份,甲方执 一份,乙方执一份.
12.3本合同履行完成后自动终止.
12.4附件
甲方(盖章):乙方(盖章):
发包方代表人:承包方代表人:
代理人:代理人:
年月日年月日
篇4:E大学修缮工程施工合同
合同编号:
E大学修缮工程施工合同
工 程 名 称
20**年 月
E大学修缮工程施工合同
发包方(甲方):E大学
承包方(乙方):
为明确双方责任,按期保质完成合同约定,配合工程顺利完成。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,结合本工程具体情况遵循自愿、公平、诚实、信用的原则,经双方协商达成如下协议。
合同文件的构成及解释顺序:
1.本合同文件;
2.中标通知书(如有);
3.询价文件及中标单位报价文件(如有)。
第1条 工程概况
1.1、工程名称:
1.2、工程地点:
1.3、承包范围:
1.4、承包方式:包工、包料。
1.5、工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工(以实际开工时间为准),共日历天。
1.6、工程质量:一次验收合格
1.7、暂定合同价款:(大写)元(小写)
第2条 甲方工作
2.1、开工前七天,组织乙方进行现场交底、移交经审核的图纸及其它工程资料(做法说明等)。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电,并说明使用注意事项。审核乙方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、造价进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3、负责配合乙方保护好设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
第3条 乙方工作
3.1、参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,并承担相应费用,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条 关于工期的约定
4.1、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,并赔偿甲方损失。
4.3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第5条 关于工程质量及验收的约定
5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的现行的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告。工程竣工后,乙方应绘制竣工图。乙方提供竣工验收资料的内容:竣工图、工程签证文件和工程结算书等相关技术、管理、质量文件。乙方收到甲方对竣工资料的确认函后,向甲方发出请予验收通知书,甲方收到通知后组织工程验收;已竣工未验收工程,在通过验收前由乙方负责管理。乙方对验收要求整改事项整改完成后,提请甲方复验,验收通过后乙方提供工程质量保修证书。竣工工程自验收开始至乙方向甲方交付完毕前,也应由乙方负责管理。
第6条 关于工程价款及签证结算的约定
6.1、施工中发生涉及变更或其他因素造成施工变更,应由甲方确认附预算的工程联系单(或技术核定单)后,乙方方可继续施工,施工完毕后由甲方按实际发生情况签证确认。若变更引起的累计工程造价超过原合同的50%,须由甲乙双方协商签订补充协议。
6.2、如有前期询价过程,本工程结算按照询价文件及投标报价文件采用固定单价方式结算;以审计为准。工程价款的调整原则如下:
(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计取。
(2)合同中只有类似于变更工程的价格,参照类似价格计取。
(3)合同中没有适用于或类似于变更工程的价格,按以下原则确定:
A.人工、社保、机械费、按原投标标准;
B.套用
上海市2000系列定额消耗量;C.材料价格按施工期间的市场价格。
如无询价过程则按6.3条执行。
6.3、双方商定本合同价款采用可调单价合同:工程量及综合单价以审计结算为准。本工程结算按照上海市2000系列定额及有关规定的消耗量为准。社会保障费和综合费率取中间值。人工及主要材料价格按施工期间内《上海市建设工程价格信息》中间值的平均价计取,其他材料价格按照施工期间的市场价格计取。
6.4、工程进度款的支付:在合同签订后,甲方按合同价款的30%支付预付款;待工程竣工并验收合格后,再支付到合同价款的70%;审计结束后支付至审定价的95%,余款作为质保金,保修期满后无质量问题情况下一次付清。
6.5、本工程保修期年。时间以竣工验收之日起计算。
6.6 、乙方应在竣工验收后天内,按学校规定向甲方提供完整的工程结算资料。甲方委托审价单位进行结算审计,审计完成后,乙方应按沪建计联[20**]834,沪价费[20**]056号文件向审价单位缴纳审计费。
第7条 关于材料供应的约定
7.1、本工程所需材料、设备均由乙方提供;
7.2、本工程所需材料、设备的品牌、型号及质量需经甲方确认,根据甲方的需要提供主要材料的产品检验合格证书留作存档。
7.3、凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第8条 安全文明施工
8.1、本工程安全文明施工必须满足沪建交(20**)445号文:《上海市建设工程安全防护、文明施工及措施费用暂行规定》等国家、上海市及区县的法律法规、政策的要求。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
8.2、乙方在本工程施工期间,必须配置兼职或全职安全员,负责工地现场安全文明施工。乙方必须配备适当数量(符合相关法律、法规规定并能满足灭火需要)的消防灭火器材,建立消防安全方面的制度和措施,并报甲方、监理单位(如有)及有关部门;在施工期间,乙方应确保工地安全和已完工程的完好,防止一般安全事故、杜绝重大恶性事故发生。
8.3、乙方应加强施工人员的安全培训教育,增强自我保护意识,施工现场要求做到规范化、标准化、封闭化。
第9条 违约责任
9.1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同价的2‰作为违约金。
9.2、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
9.3、乙方未经发包人许可,不得将工程转包、分包,否则将按照合同价的2‰对乙方进行罚款,并记录诚信档案。
9.4、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
9.5、工程质量未达到约定的一次性验收合格100%,则乙方应赔付甲方合同价的2‰作为违约金,并承担因返工产生的全部费用及因此造成的工期延误所带来的损失。
9.6、保修期内,如发现施工质量问题及因乙方施工质量问题引起的漏、堵、渗等问题,甲方有权向乙方提出异议,并由乙方负责免费维修。在双方妥善解决此问题前,甲方有权拒付保修金。
9.7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第10条 争议或纠纷处理
10.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意向本工程所在地的人民法院起诉。。
第11条 附则
11.1、本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
11.2、本合同共六分,正本二份,副本四份。
11.3、本合同履行完成后自动终止。
11.4、附件
(1)施工图纸或作法说明
(2)经审核的工程预算书
(3)廉洁协议
(4)安全生产责任协议书
(5)学校相关管理规定
(6)其他
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
代理人:代理人:
单位地址:单位地址:
电话:电话:
传真:传真:
邮政编码邮政编码:
开户银行:开户银行:
户名:
户名:帐号:帐号:
20**年 月日20**年月日
篇5:小区(项目)绿化工程施工合同模版
小区(项目)绿化工程施工合同模版
甲方:
地址:电话:
乙方:
地址:电话:
根据相关法律法规之规定,为保证施工的顺利进行,明确甲乙双方的权利义务,双方在平等自愿的基础上,经友好协商,就乙方为甲方在小区(项目)进行绿化工程施工,达成一致,特订立本合同。
一、工程概况
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)工程内容:
(四)工程承包范围:
二、合同工期
(一)施工工期:
(二)以上工期已充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等不利因素。
(三)乙方同意整个工程进度可根据甲方的要求做相应调整。
(四)如乙方不能按照甲方拟定的施工进度计划及甲方指令完成工作,乙方必须无偿追加机械、设备、材料和人员的投入。
(五)因乙方原因造成的工期延误,每天需偿付甲方工程造价百分之一的逾期违约金。如工程进度未按甲方、监理审查通过的施工组织计划超过天,甲方有权另行委托第三方进场进行部分或全部未完工工程施工部分,由此所发生的费用并另加20%的管理费全部由乙方承担,甲方可直接从乙方工程款中扣除。乙方需在甲方通知后两日内撤场,由此产生全部费用由乙方承担。
三、质量标准、技术要求
(一)本工程以甲方批准的施工图纸、做法说明、设计变更、验收标准以及国家、行业、天津市指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
(二)工程质量验收等级为合格,达不到合格应当返工整改至合格。
(三)所更换的种植土只能采用地表60cm以内的土壤,种植土的质量、厚度必须满足规范要求,甲方将进行抽查,不符合要求的土壤乙方必须全部更换,所导致的工期和费用问题全部由乙方承担。
(四)开始施工后,绿化施工区域内出现的多余土,应全部无偿清运出场。绿化工程实施过程中产生的垃圾应及时清除出场,整个工程完工后应做到"工完、料清、场地清"。
(五)开工前乙方对施工图纸认真核查,积极配合甲方组织的施工图纸交底及会审工作,指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处,以及设计图纸中错、漏、碰、缺问题,并做好各系统管线的综合平衡工作。
四、合同价款及结算原则
(一)合同总造价:¥元,大写:人民币。
(二)工程报价应包括施工设备、劳务、管理、材料、水电、维护、保险、利润、税金、提供配套服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
五、双方一般权利和义务
(一)、甲方权利和义务
1、乙方进场,甲方需向乙方提供施工所需的场地和必要的施工条件,以及相应的水、电接驳点。
2、对乙方提交的施工组织设计进行审核确认,并组织竣工验收。
3、开工前,书面形式提交水准点与座标控制点。
4、组织图纸会审和设计交底。
5、对乙方的施工全过程与质量进行监督、指导。
6、根据现场施工实际需要,甲方对施工现场布置进行调整和整修、对设计图纸进行变更,乙方应无条件给予配合执行,并在甲方规定的时间内完成,否则,每逾期一天,乙方应向甲方支付人民币1000元的违约金,并在甲方限定的时间内完成指令。
(二)、乙方权利和义务
1、乙方对整体施工质量及施工进度负责,并承担责任。
2、乙方进场后,必须服从甲方代表及工程监理人员的统一安排指挥,在施工中如发生下述情况:工程质量上不能满足设计要求;在工程进度上没有按合同约定;在配合上不能满足甲方及监理人员合理要求等,则甲方有权责令乙方更换管理人员或将乙方清理出场,由此造成的损失由乙方承担。
3、办理好有关施工场地交通、环卫管理等相关手续,并以书面形式通知甲方,如因乙方责任造成的罚款由乙方承担。
4、需要检验的材料,乙方应当送交相关机构进行检验,并将检验的结果送交甲方及监理审核,相关费用由乙方负责承担。
5、乙方组织搜集整理所有材料及分包材料的质量保证书等资料,包括甲供材料及分包材料的一切所需资料。
6、施工中乙方不得对原工程设计私自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担,且工期不予顺延。
7、乙方必须按照甲方及图纸要求的样品或书面提出的规格、颜色、品质等要求,在合同签订后提供实物样品,用于本工程的实物以封样后样品为准;本工程实行样板制,重要工序必须样板先行,乙方必须按照甲方签字认可的图纸和样板进行施工,未经甲方认可造成的返工由乙
方承担全部责任。
8、甲方发现乙方采购并使用的材料不符合甲方标准要求(无论是否甲方验收确认),乙方应按甲方指令进行拆除、修复和重新采购,并承担由此发生的全部费用,由此延误的工期不予顺延。
9、竣工未移交甲方之前,负责对现场的成品以及乙方材料、工器具等进行保护;保护期间发生损坏、失窃,乙方自费予以修复。
六、合同价款与支付
(一)双方约定协议价款的其他调整因素:。
(二)工程款支付:,乙方应当提供正式合法发票,未能提供合法发票,甲方拒绝付款。
七、合同终止条件
(一)如乙方不按合同约定,不履行或不完全履行合同约定,甲方有权终止合同。
(二)因不可抗力或国家相关政策调整造成本合同不能履行的,本合同自行终止。
(三)本合同履行完毕自动终止。
八、违约、索赔和争议
(一)、合同双方应积极配合,本着对工程负责的态度,做好本工程的各项工作,其它未尽事宜双方另行协商,甲乙双方应共同遵照执行。
(二)、争议:双方在履行协议过程中产生争议时,双方协商解决,协商不成时,向合同签订所在地人民法院提起诉讼(合同签订地:*市*区*路*号)。
九、其他
本协议一式六份,甲方五份,乙方一份,本协议双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
代表人(签字盖章):代表人(签字盖章):
年月日年月日