物业通知公告 导航

交房通知书(新)

编辑:物业经理人2018-12-11

  交房通知书

尊敬的____________________先生/小姐:

  您好!首先恭喜您成为z的业主,您所认购的z市z区绿民路6号z_________号楼__________________房全面竣工,现可交付给您使用。为使收楼工作顺利进行,让您得到满意的服务,现约定您于_____年____月___日至_____年___月___日期间上班时间(上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)到本公司z销售中心办理收楼有关手续。

  为方便您收楼,避免产生遗漏而引起不便,敬请您仔细阅读本入伙指南:

  1、如果您是个人或家庭购房,办理入伙时,请您携带以下资料:

  (1)交房通知书原件;

  (2)业主身份证原件;

  (3)购房已缴款的收据/发票;

  (4)购房契税完税凭证;

  (5)银行(工行)存折(用于缴付管理服务费等费用);(注:已提交的业主可忽略此项)

  (6)专项维修资金缴款凭证第三、四联。(注:已提交的业主可忽略此项)

  2、如果您是公司或集体购房,办理入伙时,请您携带以下资料:

  (1)交房通知书原件;

  (2)公司法人代表身份证原件;

  (3)营业执照复印件(加盖公章);

  (4)购房已缴款的收据/发票;

  (5)购房契税完税凭证;

  (6)银行(工行)存折(用于缴付管理服务费等费用);(注:已提交的业主可忽略此项)

  (7)专项维修资金缴款凭证第三、四联。(注:已提交的业主可忽略此项)

  3、如果您是委托他人代办入伙手续.请您提前准备以下资料,并请您的受托人携带来:

  (1)交房通知书原件;

  (2)经公证后的业主委托书原件;

  (3)被委托人身份证原件;

  (4)业主身份证原件;

  (5)购房已缴款的收据/发票;

  (6)购房契税完税凭证;

  (7)银行(工行)存折(用于缴付管理服务费等费用);(注:已提交的业主可忽略此项)

  (8)专项维修资金缴款凭证第三、四联。(注:已提交的业主可忽略此项)

  据《商品房买卖合同》约定按《交房通知书》规定的交楼日期为房屋交接日期,若阁下未能在所安排的时间前来收楼,请联系我司另约时间。__联系电话:z

  阁下在收楼前,请先详细阅读并清楚《收楼须知》的全部内容。我们将诚意恭候您的驾临,深信:有您的配合与支持,我们的交楼工作将会做的更好,多谢合作!

  此致

  敬礼!

  zz置业有限公司

  年___月___日

物业经理人网-www.pmcEo.com

篇2:新建住宅项目交房通知书

  新建住宅项目交房通知书

  尊敬的**紫云府业主:

  您好!

  非常荣幸地通知您,您所购买的紫云府1#、2#幢将于20**年9月22日正式办理物业交付手续。在此衷心感谢您一直以来对**地产的理解与大力支持,并真诚地祝您:“阖家欢乐、万事如意!”

  因民政局新编门牌号码与《商品房买卖合同》所载楼幢号有区别,特做如下公示:

  序号

  《商品房买卖合同》楼栋号

  民政局新编楼栋号

  1 1幢 2幢

  2 2幢 1幢

  一、办 理 地 点 :紫云府2幢一楼会所

  二、集中办理日期:20**年9月22日

  三、工 作 时 间 :08:30——18:00

  四、集中办理流程:详见附件1

  五、所须携带资料:详见附件2

  六、所须缴纳费用:详见附件3(刷卡仅限集中交房期间)

  七、咨 询 电 话 :***(产权部咨询热线)

  **(Z物业服务公司咨询热线)

  **(**社区销售中心咨询热线)

  **房地产开发有限公司

  二〇 年 月 日

篇3:退房通知书:交房逾期超过30日以上

  退房通知书--交房逾期超过30日以上的

  ***置业有限公司:

  本人**,身份证号码******,于20**年*月*日与你公司签订**商品房的《商品房买卖合同》(合同编号:**,合同签约备案号:**,以下简称合同),购买成都市**路55号*栋*单元*楼*号房。

  合同第十条约定,出卖人(**置业有限公司)应当在20**年12月31日前向买受人交付该商品房。又根据成都市建设委员会20**年7月30日发布的《成都市建设委员会关于我市在建工程受地震影响造成工期延迟问题答复的通知》(成建委发[20**]429号文)的规定(对“5.12”地震造成成都市在建工程项目经检查、备案,可以恢复施工,其施工工期顺延时间以承发包双方协商的时间计算,顺延工期自20**年5月12日计起,但顺延的工期最长不得超过80天),该商品房最迟交付日期不应超过20**年3月21日。截止20**年7月*日,该商品房仍未到达交房条件,出卖人(*置业有限公司)未能向本人按期交付该商品房,已逾期超过30日以上。

  合同第十二条约定,出卖人未按照合同第十条约定的期限和条件将该商品房交付买受人的,按照该条第1种方式处理,该第1种方式(2)逾期超过30日后,买受人有权退房,买受人退房的,出卖人应当自退房通知书送达之日起30日内退还全部已付款,并支付违约金。

  现*置业有限公司未能在合同第十条约定时间内按照合同要求交房,存在未履行预售合同相关条款的问题,并逾期超过30日,满足合同第十二条的退房约定。本人据此,并根据《房地产管理法》、《商品房销售管理办法》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》等法律规定,提出退房,解除合同,要求你公司按照合同要求退付房款、支付违约金、并赔偿本人前期已支出的费用(含首付款利息损失、按揭贷款利息、已支付相关税费及登记费)、逾期房租损失及其它实际损失。特此书面通知。

  请你公司在收到通知日起3日内向本人做出书面答复,并在收到本通知30日内按法律规定完成相关退房事宜,否则一切法律后果由你公司承担。

  本人联系电话:****

  本人通讯地址:**********

篇4:小区交房通知书:(团购业主)

  小区交房通知书--(团购业主)

  尊敬的“**苑”建工学院团购房各位业主:

  恭喜您成为**苑业主,您购买的房屋已经验收合格,达到交付使用条件,现将有关交房办理程序和注意事项介绍如下,并在交房之际祝愿您及您的家人:平安快乐、万事如意!

  一、办理交接手续地点和联系方式

  1、集中交房手续办理地点:**苑小区东大门2号底商

  2、联系人:副总z

  副总z

  科长z

  二、交房时间安排

  为确保交房有序进行,我们安排于20**年10月12日(星期六)开始至20**年10月18日集中时间向您交付房屋。(交房排序时间、楼号详见附件3)

  三、业主交房注意事项

  1、您应提供的手续资料(特别提醒:请您本人在出行前确认以下文件已携带在身边)

  (1)购房人含共有人身份证原件及复印件5份。

  (2)《商品房买卖合同》

  (3)历次购房款收据

  (4)业主请您将所需交付款提前办到建行卡,并带此卡前来办理手续。

  若委托他人代理,代理人须携带经公证的委托书原件,代理人身份证原件及复印件1份。

  2、办理交房手续流程见附件1。

  办理房屋交付手续所需缴纳的费用见附件2。

  交房排序时间、楼号详见附件3。

  以上信息登陆建工学院校园网也可查阅。

  我们将竭尽全力做好此项工作,以确保整个交房程序顺利进行,同时也需要您的大力支持并给予理解。

  谢谢合作!

  **房地产开发有限公司

  20**年9月28日

  附件1:交房流程

  附件2:代收费用明细说明

  附件3:交房排序时间、楼号明细表

篇5:关于补交房款、契税的通知

  尊敬的 先生/小姐:

  您好!感谢你购买了**花园 期 房,为使我司顺利为阁下办理产权证的有关手续。请阁下于20**年 月 ____日(办公时间:8:00-17:00)前亲临**花园售楼部办理有关手续。

  根据《商品房买卖合同》的规定,阁下所购买商品房的合同约定建筑面积共 M2,其中套内面积为 M2,公共部分与公用房屋建筑面积为 M2。经实际测绘及产权确认后,产权登记总建筑面积为 M2,套内面积为 M2,公共部分与公用房屋建筑面积为 M2,属于合同允许的误差范围内。根据合同规定,阁下须补交房款 元,并缴交契税 元,合计共 元。请阁下于上述时间内前来补交。如阁下逾期不办理手续和交款,我司不承担由此造成不能办证的一切责任,我司将按合同规定保留追究一切法律责任的权利。

  中山市**房地产开发有限公司

  二OO四年三月六日

精彩专栏

返回顶部
触屏版 电脑版

© 物业经理人 pmceo.com版权所有