一级建造师《水利水电工程》习题

　　
　　20**一级建造师《水利水电工程》习题
　　1.填筑土石坝的黏性土料含水量偏低时，应优先考虑在()加水。
　　A.运离料场前B.铺料前C.整平前D.压实前
　　2.某水闸底板混凝土采用平浇法施工，最大混凝土块浇筑面积400m2，浇筑层厚40cm，混凝土初凝时间按3h计，混凝土从出机口到浇筑入仓历时30min。则该工程拌合站小时生产能力最小应为()m3/h。
　　A.64B.70.4C.320D.352
　　3.根据《水工混凝土施工规范》(DL/T5144—20**)，混凝土养护时间不宜少于()d。
　　A.7B.14C.21D.28
　　4.根据《水工碾压混凝土施工规范》(DL/T5112—2000)，碾压混凝土压实质量的评价指标是()。
　　A.最大干密度B.压实重度C.相对密实度D.相对密度
　　5.低水头、大流量水电站，通常选用()水轮机。
　　A.双击式B.贯流式C.斜流式D.混流式
　　6.土坝工程施工期间的垂直位移观测宜采用()。
　　A.交会法B.水准观测法C.活动觇牌法D.视准线法
　　7.某水利工程浆砌石围堰级别为4级，相应围堰洪水标准应为()年一遇。
　　A.5～3B.10～5C.20～10D.50～20
　　8.某基坑地下含水层为颗粒较粗的砂砾地层，施工期降低其地下水位宜采用()排水法。
　　A.管井B.真空井点C.喷射井点D.电渗井点
　　9.泄洪隧洞衬砌混凝土与围岩之间空隙的灌浆方式属于()灌浆。
　　A.帷幕B.接触C.固结D.回填
　　10.与深孔爆破法比较，浅孔爆破具有()的特点。
　　A.单位体积岩石相应钻孔工作量小B.单位耗药量低
　　C.生产效率高D.便于控制开挖面形状
　　22.在混凝土施工中，掺入粉煤灰的目的是()。
　　A.减少混凝土后期发热量
　　B.减少混凝土初期发热量
　　C.增加混凝土的前期强度
　　D.增加混凝土的后期强度
　　E.简化混凝土的温控措施
　　23.河道护岸工程的主要形式包括()。
　　A.平顺护岸
　　B.顺向护岸
　　C.逆向护岸
　　D.丁坝护岸
　　E.矶头护岸
　　24.在河道疏浚工程施工中，处理疏浚泥土的主要方法包括()。
　　A.水下抛泥法
　　B.水上抛泥法
　　C.边抛法
　　D.泵送法
　　E.吹填法
　　25.水电站平水建筑物包括()。
　　A.溢洪道
　　B.泄洪隧洞
　　C.调压室
　　D.放水底孔
　　E.压力前池
　　26.根据《水利工程建设项目管理规定》，水利工程建设项目按其功能和作用可分为()等类型。
　　A.社会性
　　B.公益性
　　C.准公益性
　　D.准经营性
　　E.经营性
　　27.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，建筑及安装工程费用中的税金包括()。
　　A.增值税
　　B.耕地占用税
　　C.城市维护建设税
　　D.教育费附加
　　E.营业税
　　28.根据《水利工程建设监理规定》，水利工程建设监理单位资格等级分为()。
　　A.专业甲级
　　B.甲级
　　C.专业乙级
　　D.乙级
　　E.丙级
　　29.根据《防洪法》，在水工程保护范围内禁止从事的活动包括()。
　　A.爆破
　　B.打井
　　C.采石
　　D.取土
　　E.植树
　　
物业经理人网-www.Pmceo.com

篇2：最新一级建造师法规相关试卷答案

　　
　　最新一级建造师法规相关试卷及答案
　　下列情形中，属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）。
　　A、对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的
　　B、仲裁庭的组成违反法定程序的
　　C、合同中没有仲裁条款，争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的
　　D、载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的
　　【正确答案】B
　　【答案解析】本题考查的是仲裁裁决的执行。根据《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所根据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。此外，人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。
　　关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。
　　A、文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业
　　B、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业，必须经国务院批准
　　C、在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，必须经国务院文物行政主管部门同意
　　D、因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意
　　【正确答案】D
　　【答案解析】本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
　　

篇3：一级建造师考试题答案

　　
　　20**年一级建造师考试题及答案
　　1[单选题]某工程基础施工中出现了意外情况，导致了工程量由原来的2800m3增加到3500m3，原定工期是40天，则承包商可以提出的工期索赔值是()。
　　A.5天
　　B.6天
　　C.8天
　　D.10天
　　参考答案：D
　　参考解析：工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=40×(3500-2800)/2800=1O(天)。所以D正确。
　　2[单选题]关于工期索赔的说法，正确的是()。
　　A.所有的关键线路延误都是可索赔延误
　　B.所有的非关键线路延误都是不可索赔延误
　　C.非承包商原因造成的非关键工作延误超过其总时差，业主一般既给予工期顺延，也给予费用补偿
　　D.可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误
　　参考答案：D
　　3[单选题]承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，则()。
　　A.即进入仲裁或诉讼程序
　　B.即进行持续索赔
　　C.只能进入仲裁程序
　　D.只能进入诉讼程序
　　参考答案：A
　　4[单选题]下列各费用计算方法中，不属于索赔费用计算方法的是()。
　　A.实际费用法
　　B.修正的实际费用法
　　C.总费用法
　　D.修正的总费用法
　　参考答案：B
　　5[单选题]根据《招标投标法实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目招标时，施工投标保证金额度符合规定的是()万元人民币。
　　A.70
　　B.100
　　C.120
　　D.50
　　参考答案：D
　　6[单选题]索赔报告的关键部分是()。
　　A.索赔款项(和/或工期)计算部分
　　B.证据部分
　　C.论证部分
　　D.总述部分
　　参考答案：C
　　参考解析：论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。所以C正确。
　　7[单选题]按照当事人分类，索赔不包括()。
　　A.承包人与发包人之间的索赔
　　B.承包人与分包人之间的索赔
　　C.分包人和发包人之间的索赔
　　D.承包人和保险人之间的索赔
　　参考答案：C
　　8[单选题]关于建设工程索赔程序的说法，正确的是()。
　　A.设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知
　　B.索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告
　　C.索赔意向通知发出后14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料
　　D.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该索赔已被认可
　　参考答案：D
　　9[单选题]下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是()。
　　A.合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议
　　B.承包人与分包人签订的分包合同
　　C.承包人安全交底会议纪要
　　D.承包人技术交底纪要
　　参考答案：A
　　参考解析：总体而言，索赔的依据主要是三个方面：合同文件;法律、法规;工程建设惯例。合同文件是索赔的最主要依据，包括本合同协议书;而合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议即是本合同协议书。所以A正确。
　　10[单选题]在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是()。
　　A.工程扣款
　　B.工程延期
　　C.工程变更
　　D.逾期支付
　　参考答案：D
　　11[单选题]在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应()。
　　A.向工程师发出书面索赔意向通知
　　B.向建设主管部门报告
　　C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失
　　D.向工程师递交正式索赔报告
　　参考答案：A
　　12[单选题]当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械，其费用索赔通常按照()进行计算。
　　A.台班折旧费
　　B.台班费
　　C.设备使用费
　　D.进出场费用
　　参考答案：A
　　1、单层横向全宽挖掘法适用于挖掘()的土质路堑。
　　A.浅且短
　　B.深且短
　　C.长且一侧型壁较薄
　　D.深且长
　　答案：A
　　解析：参见教材P5。
　　2、骨架植物防护类型不包括（）。
　　A.浆砌片石骨架植草
　　B.水泥混凝土空心块护坡
　　C.窗孔式护面墙
　　D.锚杆混疑土框架植草
　　答案：C
　　解析：教材P35
　　3、GPS-RTK技术用于道路中线施工放样时,应先计算出线路上里程桩的（）。
　　A.方位标
　　B.坐标
　　C.距离
　　D.象限角
　　答案：B
　　解析：教材P45
　　4、下列路面结构层中,属于柔性基层的是（）。
　　A.水泥稳定碎石基层
　　B.贯入式沥青碎石基层
　　C.二灰碎石基层
　　D.石灰稳定土基层
　　答案：B
　　解析：教材P64
　　5、按矿料级配分类,属于开级配沥青混合料的是()。
　　A.SMA
　　B.AM
　　C.AC-16
　　D.OGFC
　　答案：D
　　解析：教材P81。
　　6、培土路肩的施工流程正确的是()。
　　A备料→平整→静压→推平→切边→平整→碾压
　　B备料→平整→静压→推平→碾压→切边→平整
　　C备料→推平→平整→静压→切边→平整→碾压
　　D备料→推平→静压→平整→碾压→平整→切边
　　答案：C
　　解析：教材P114
　　7、卸落浆砌石拱桥的拱架,须待砂浆强度达到设计强度标准值的()。
　　A.70%
　　B.75%
　　C.80%
　　D.85%
　　答案：D
　　解析：教材P141
　　8、关于泵送混凝土的说法,错误的是()。
　　A.不宜使用火山灰质砖酸盐水泥
　　B.粗集料宜辨用连续级配
　　C.应掺入泵送剂或减水剂
　　D.不得掺入粉煤灰或其他活性矿物掺含料
　　答案：D
　　解析：参见教材P147
　　9、斜拉桥塔柱裸塔施工不宜采用的方法是()。
　　A.两室支架法
　　B.爬模法
　　C.滑模法
　　D.翻模法
　　答案：A
　　解析：教材P204
　　10下列隧道施工通风方式中,错误的是()。
　　A.风管式通风
　　B.巷道式通风
　　C.通道式通风
　　D.风墙式通风
　　答案：C
　　解析：教材P243
　　11、公路工程进度计划的主要形式中,既能反应各分部(项)工程的进度,又能反应工程总体进度的是()
　　A.时标网络图
　　B.“S“曲线和横道图结合的公路工程进度表
　　C.单代号搭接网络图
　　D."S“曲线
　　答案：B
　　解析：教材P293
　　12、下列高速公路环保工程质量检验实测项目中,不属于中央分隔带绿化实测项目的是()。
　　A.降噪效果
　　B.土层厚度
　　C.苗木成活率
　　D.草坪覆盖率
　　答案：A
　　解析：教材P317
　　13、关于人工挖孔桩安全控制要求的说法,错误的是()。
　　A.同排桩应辨用跳槽开挖方法
　　B.土层或破碎岩石中挖孔桩应采用的混凝土护壁
　　C.孔内爆破宜采用深眼松动爆破
　　D.孔口处应设置护圈,且护圈应高出地面0.3m
　　答案：C
　　解析：教材P331
　　14、关于高处作业安全技术要求的说法,错误的是()。
　　A.高处作业场所临边应设置安全防护栏杆
　　B.安全带应高挂低用,并应扣牢在牢固的物体上
　　C.钢直梯高度大于2m应设护宠
　　D.防护栏杆应能承受500N的可变荷载
　　答案：D
　　解析：教材P344
　　15、根据《公路工程标准施工招标文件》(20**版),工程量清单计日工明细表中所列工程数量为（）。
　　A.招标方估计的工程量
　　B.招标设计图纸所列工程量
　　C.投标方估计的工程量
　　D.实际完成工程量
　　答案：A
　　解析：教材P386
　　16、关于分包合同管理关系的说法，错误的是()。
　　A.发包人与分包人没有合同联系
　　B.监理人对分包人的现场施工不承担协调和管理义务
　　C.监理人就分包工程施工发布的指示均应发给承包人和分包人
　　D.承包人对分包工程的实施具有全面管理责任
　　答案：C
　　解析：教材P415。
　　17、关于特大桥、隧道、拌合站和预制场等进出口便道200m范围宜采用的路面的说法,正确的是（）。
　　A.预制场进出口宜辨用泥结碎石路面
　　B.隧道洞口宜辨用洞渣铺筑的路面
　　C.特大桥进出便道路面宜采用不小于20m厚C20混凝土路面
　　D.拌合站进出口宜采用级配碎石路面
　　答案：C
　　解析：教材P444
　　18下列施工机械中,属于隧道施工专用设备的是()。
　　A.轴流风机
　　B.装载机
　　C.凿岩台机
　　D.混凝土喷射机
　　答案：C
　　解析：教材P469。
　　19、下列大型临时工程中。需编制专项施工方案且需专家论证,审查的是()。
　　A.水深8m围堰工程
　　B.便桥
　　C.临时码头
　　D.猫道
　　答案：D
　　解析：教材P481。
　　20、关于隧道交通工程及沿线设施规定的说法,正确的是()。
　　A.长度80m高速公路隧道应设置照明设施
　　B.隧道通风设施应按统筹规划、总体设计、一次实施的原则设置
　　C.特长隧道必须配置报警设施
　　D.一级公路的长队道可不配置监控设施
　　答案：C
　　解析：教材P513
　　一级建造师考试《工程经济》真题及答案正在公布，答案交流专区>>
　　一、单项选择题
　　1、某工程项目所需设备原价400万元，运杂费率为5%，安装费率为10%，则该项目的设备及安装工程概算为（）万元。
　　A.400
　　B.440
　　C.460
　　D.462
　　答案：C
　　解析：考查设计概算的编制方法P206-207
　　2、某公司生产单一产品，设计年生产能力为3万件，单位产品的售价为380元/件，单位产品可变成本为120元/件，单位产品税金及附加为70元/件，年固定成本为285万元。该公司盈亏平衡点的产销量为（）。
　　A.20000
　　B.19000
　　C.15000
　　D.7500
　　答案：C
　　名师解析：直接采用盈亏平衡点产销量的计算公式，盈亏平衡点产销量的计算和设计生产能力无关。经过计算，BEP（Q）=2850000/(380-120-70)=15000件，选C。P34
　　3、编制设计概算时，国产标准设备的原价一般选用（）。
　　A.不含备件的出厂价
　　B.设备制造厂的成本价
　　C.带有备件的出厂价
　　D.设备制造厂的出厂价加运杂费
　　名师答案：C
　　名师解析：计算国产设备原价时，一般是带备件的出厂价计算。作为国产设备，国内的运杂费单独列项，所以原价肯定不含运杂费。因为是标准设备，所以不需要成本价组合。是否含备件，一般是带备件的出厂价。见教材P156
　　4.企业净利润是（）的余额。
　　A.当期营业利润扣除所得税费用
　　B.当期收入扣除增值税及附加
　　C.当期利润总额扣除增值税及附加
　　D.当期利润总额扣除所得税费用
　　名师答案：D
　　名师解析：利润包含3个层次，营业利润、利润总额和净利润，净利润也叫税后利润，是在利润总额的基础上减掉所得税。所以选D。教材P128
　　5.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20**，某分部分项工程的项目编码为01-02-03-004-005，其中“004”这一级编码的含义是（）。
　　A.工程分类顺序码
　　B.清单项目顺序码
　　C.分部工程顺序码
　　D.分项工程顺序码
　　名师答案：D
　　名师解析：项目编码是5级12位，即2-2-2-3-3，根据详略程度，详细的后面，粗略的在前面，现在问的是第4级，属于分项工程的顺序码，所以选D。教材P225
　　6、某施工企业按3/10,n/30的信用条件购入材料100万元。已知企业可以3%的年利率从银行取得流动资金借款。则关于这批材料款支付的合理做法是()。
　　A.企业向银行借款,在10天内付款
　　B.企业向银行借款,在11天到30天之间付款
　　C.企业不借款,在11天到30天之间付款
　　D.企业不借款,在30天后付款
　　名师答案：A
　　名师解析：放弃现金折扣的成本很高，年化成本达到54%，而借款年利率只有3%，所以选择借款支付，以获得3%的现金折扣是合理的。付款时间以能得到现金折扣的最迟付款时间，即10天内付款即可，这是最优的选择，所以应该选A。
　　

篇4：一级建造师备考经验

　　
　　20**年一级建造师备考经验
　　1、每周：可以抽15分钟反思一周学习情况，对一对学习计划的完成情况，制定下周学习主要目标，有必要的时候可以调整既定的计划。这种过程控制的习惯，若保持住，可以有效巩固自己的计划。
　　学习计划对于一建来说十分重要，但每个人都有不同的学习节奏，计划也因人而异。不要盲目跟从，但也不能无头苍蝇乱飞，不按照计划执行是不可取的。
　　2、在职考生的双休日和休假：复习昨天的知识远比学习新的知识重要得多，所以原则上要重视测验和回顾、反思，查漏补缺，复习基础知识。
　　大家在一天这里反映最多的问题就是记不住怎么办，知识点太多怎么办，这其实没有什么秘诀去解决，即便去总结提炼一些必背知识点，同样还是非常繁杂的。毕竟一建就是一建，对于需要背需要记的知识点，做好你背千遍，我背万遍的准备，毕竟一天的记性也不好，干啥都要记很多遍。
　　3、用真题做每周配套练习和每月评测;通过反复演练真题达到查漏补缺、掌握重难点、强化记忆、完善考点体系的目的。
　　有计划、有规律的去做题也是让一建汪们形成一个做题的习惯。但是有一点需要注意，不要因为做题而耽误了听课进度哦。
　　4、好记性不如烂笔头，笔记可直接记在讲义上。有时候几个字就能代表几百字的知识。这也是学到一定层次才能做到的，要争取任何考试都达到这种状态。这也是做到书越读越薄的一个过程。
　　5、可以有记录复习日记的习惯：日记不要多，几句话就成，具体是记录今天看了多少书，有哪些考点不理解。也可以做成表格来记录。主要作用是，记录看书的进度，以便总结每天的不足。每天所定的进度，应当尽力完成，以免拖累后面的安排，当你过了一建，回过头来看看，一定会感慨万千。
　　6、法规的记忆不能单凭强记，需要理解。哪怕你过目不忘，考试的时候把法规从脑中翻查一遍也需要一段时间，就算你是天才，怕也来不及考试了。
　　7、当然，这些习只是收集的一些学员建议，也不一定适用于你，毕竟每个人呢都是不一样的，我们要形成自己的备考习惯及方法，适合自己的才是最好的。
　　好处一：就业前景一片光明，而且会越来越好
　　一级建造师是一种建筑类职业资格考试，是上岗从业必备证书，建造师是不仅要有理论水平，也要有丰富的实战经验和较强组织能力的复合型人员。一级建造师有着广阔的发展方向和丰厚的收入回报。建造师注册受聘后，可以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理，从事其他施工活动的管理。目前，建造师行业人才紧缺。考取一级建造师资格证书，可以在建筑行业找到理想的工作，实现自己的价值!
　　好处二：可以跳级评高工职称
　　一级建造师直接跳评高级工程师职称的政策目前只有部分省出台，但伴随着中办国办《关于深化职称制度改革的意见》的出台，若一级建造师等可以跳评高级职称得以全国推广，这无疑对广大一级建造师等朋友来说将是一项重要福利。
　　好处三：优先上岗，有更多发展空间
　　凡与公司签订了劳动合同、建立了劳动关系，通过考试取得一级建造师的，公司将采取优先上岗、职级晋升等措施优先提供职业发展机会;
　　派遣员工通过考试取得执业资格一级证书的，可优先考虑转为自有员工。并实行一次性奖励+每月津贴+报销培训费用+挂证奖励的激励政策。
　　好处四：一次性奖励
　　从20**年开始，注册一级建造师(市政公用、水利水电、公路工程专业)一次性奖励20000元;注册一级建造师(其他专业)一次性奖励5000元。一次性补贴一年发放一次，由公司人力资源部统一制表，各单位财务资金部按表发放，计发起始时间以个人注册证书上签发时间为准。
　　你之前可能不知道一级建造师的证书原来有这么多的好处呢吧，现在听了小编的叙述，是不是迫不及待的要准备一级建造师的考试了，还等什么，那就赶快行动吧。
　　一级建造师报考条件的专业要求：
　　工程类或工程类经济专业按教育部现行《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》编制，共涉及本专业36个，相近专业9个。如果大家也有类似疑问可以根据自己专业对号入座哈。
　　本专业包括：土木工程、建筑学、电子信息科技与技术、电子科学与技术、计算机科学与技术、采矿工程、矿物加工工程、勘察技术与工程、测绘工程、交通工程、港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程、水利水电工程、水文与水资源工程、热力与运动工程、冶金工程、环境工程、安全工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、材料成形及控制工程、石油工程、油气储运工程、化学工程及工艺、生物工程、制药工程、给水排水工程、建筑环境与设备工程、通信工程、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、过程装备与控制工程、电气工程及其自动化、工程管理、工业工程36个本专业。
　　相近专业包括：航海技术、轮船工程、交通运输、自动化、生物医学工程、核工程与核技术、工程力学、计算机控制、工商管理9个相近专业。
　　

篇5：一级建造师法律法规考点

　　
　　20**年一级建造师法律法规考点
　　　　债的基本法律关系
　　债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。
　　建设工程债的发生根据
　　★建设工程债产生根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。
　　侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。如建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
　　★无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。
　　★不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。
　　建设工程债的常见种类
　　施工合同债足发生在建设单位和施工单位之间的债。
　　买卖合同债，在建设工程活动中，会产生大量的买卖合同，主要是材料设备买卖合同。
　　侵权之债，最常见的是施工单位的施工活动产生的侵权。如施工噪声或者废水废弃物排放等扰民，可能对工地附近的居民构成侵权。
　　法人应具备的条件和分类
　　(1)依法成立;(2)有必要的财产或者经费;(3)有自己的名称、组织机构和场所;(4)能够独立承担民事责任。
　　★法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
　　法人在建设工程中的地位和作用
　　施工单位、勘察设计单位、监理单位通常是具有法人资格的组织。建设单位一般也应当具有法人资格。但有时候，建设单位也可能足没有法人资格的其他组织。
　　法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。依法独立享有民事权利和承担民事义务，方能承担民事责任。
　　★法人在建设工程中的作用：(1)法人是建设工程中的基本主体;(2)确立了建设领域国有企业的所有权和经营权的分离。
　　企业法人与项目经理部的法律关系
　　企业法人的法定代表人，其职务行为可以代表企业法人。
　　★施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。
　　★项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。
　　建设工程项目策划
　　★组织策划其主要工作内容包括：(1)决策期的组织结构;(2)决策期任务分工;(3)决策期管理职能分工;(4)决策期工作流程;(5)实施期组织总体方案;(6)项目编码体系分析。
　　★合同策划其主要工作内容包括：(1)决策期的合同结构;(2)决策期的合同内容和文本;(3)实施期合同结构总体方案。
　　项目实施阶段策划的工作内容
　　建设工程项目实施阶段策划是在建设项目立项之后，为了把项目决策付诸实施而形成的指导性的项目实施方案。建设工程项目实施阶段策划的内容涉及的范围和深度，在理论上和工程实践中并没有统一的规定.应视项目的特点而定。
　　项目目标的分析和再论证其主要工作内容包括(1)投资目标的分解和论证;(2)编制项目投资总体规划;(3)进度目标的分解和论证;(4)编制项目建设总进度规划;(5)项目功能分解;(6)建筑面积分配;(7)确定项目质量目标。
　　项目实施的管理策划其主要工作内容包括：(l)项目实施各阶段项目管理的工作内容;(2)项目风险管理与工程保险方案。