《建设工程合同》基本知识和实务问答:实务问答42题

　　《建设工程合同》的基本知识和实务问答：实务问答42题

　　实务问答

　　问题1业主对已完工程以各种理由为由一直拖延结算，造成催要工程款困难。对这种情况应怎么办？如果当事人仅仅约定了竣工结算的期限，而没有约定承包商提交决算报告后，发包人"在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件"的，如何处理？另：《司法解释》第20条中的"不予答复"如何理解？

　　答：依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（下称解释）第20条规定"当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。"

　　《司法解释》第20条的立法用意是有效制约逾期不结算工程价款，制约某些发包人以拖延决算为手段拖延支付工程款。但如果合同仅仅约定了期限而没有约定逾期后的法律后果--过期视作认可，实际上等于没有充分利用"司法解释"这一精神，自然视为没有约定。

　　对于"不予答复"的理解，我认为是发包人对承包人申报的结算价款的同意与否是否作了答复。而且，如果发包人不同意结算，要注意其限制条件是"没有正当理由"。如果发包人有正当的理由没有同意承包人的结算，则不能当然视为"不予答复"。

　　问题2签订合同时无设计图纸,是边设计边施工的合同，但合同又约定了"一口价"，那么结算工程款发生争议时，是依据解释第22条"当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。"，不予对工程造价进行鉴定，还是依据解释第16条2款"因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。"，参照定额重新审价？

　　答：如果实际情况就是如此，则应适用按实结算的原则，即按《司法解释》第16条的规定处理。

　　只要干活了，就要计价。边施工边设计的工程，施工中的图纸就是计价图纸，如果没有设计图纸就按照承包人实际施工量来计算对价。这种所谓的"一口价"是没有标的的，如果在确定"一口价"的时候没有任何图纸，那就没有包干依据，应当全部打开，予以鉴定，对实际发生的工程量计价，叫做"约而不定，包而不实"，因为包干的标的就是设计图纸。如果确定"一口价"的计价方式时没有图纸，那么就只能按照施工过程中提供的图纸来按实计算。

　　问题3只要建筑质量合格，合同无效，按《司法解释》第2条"建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。"的规定，是否可以类推，不管施工企业有没有资质，只要建筑质量合格，都可以承揽工程，这是否在客观上鼓励违法？这一规定是否与《建筑法》相抵触？这应当如何解释？

　　答：《司法解释》第2条规定得不出这种结论，更没有暗示说你没有资质也可以承揽工程的意思。如果发生了《司法解释》第2条规定的这种情况，应该按已完工程质量是否合格作为分水岭进行挂钩处理。《司法解释》留了一个空间，《司法解释》第5条有一个配套的规定："承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。"这条规定所谓的没有资质的当事人事实上是有承包工程的实际能力的，这叫资质浮动。如本来是3级企业现在已转为2级企业，在没有完全取得相应资质之前完成了工程，虽然没有资质，但是质量是完全合格的，司法解释针对的是这种特殊情况，而丝毫没有放松资质条件的意思。

　　与此相似的问题是总分包之间是否可以适用《司法解释》第2条规定，我个人认为转包或违法分包造成合同无效，其处理的原则仍看已完工程的质量是否合格而定。《司法解释》是说承包人如果认为工程质量合格，可以要求发包人按照合同约定计价。我的理解是如果因为转包或违法分包造成合同无效，承包人仍可以工程质量合格为由要求按合同约定的计价方式计价，也就是说，不论是何种原因导致工程合同无效，其处理原则都是与已完工程的质量是否合格直接挂钩处理。

　　问题4招投标完成后，确定了固定价，但签订合同时又改为可调价的，所签合同是否有效？此时备案与不备案是否有什么不同？

　　答：此问题既涉及合同效力，又涉及黑白合同以哪一个计价方式为准的界限。

　　关键是固定价和可调价，哪一个规定在合同中并经过了备案。通常情况是经中标确认的计价方式即固定价才能获得备案。如果是这样，那么答案是以备案的固定价为结算依据。

　　此外，招标完成时如果已确定了固定价，又改变为可调价的，这是违反法律强制性规定的。《招标投标法》第46条规定："招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。"合同的计价方式属于实质性内容，因此，中标的实质性内容被改变，违反了法律的强制性规定，其行为不应得到法律保护。我理解司法解释第21条黑白合同的处理依据，正是这一条法律规定。

　　问题5因发包方的原因导致工程停工，施工方的停工损失如何确定？如何理解《合同法》第119条关于防止损失进一步扩大的规定？

　　答：发包方的原因导致工程停工，施工方的停工损失通常可以从以下7个方面索赔：1、机械设备闲置费（如租金、台班费）；2、管理人员及工人工资；3、因停工额外支出的费用（如住宿、餐饮等）；4、材料仓储费；5、停工期间材料价格上涨，支付上涨部分的费用；6、可获得工程价款的利息损失；7、因防止扩大损失而支出的费用。

　　《合同法》第119条"当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。""当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。"所谓防止损失扩大就是施工单位在停工后，应当采取合理措施防止自己的损失进一步扩大，应把自己的损失减少到最小。如不可预见的长期停工，施工单位可解除与施工工人的劳务合同，施工期间不要购买材料和增加设备，尽量不要增加机械设备闲置费和材料的仓储费用等。

　　问题6工程竣工结算完毕，发包方也已支付完工程款，工期延误仅得到发包方和监理方的书面同意，而没有索赔工期，事后发包方能否再追究承包方工期违约责任？

　　答：这个问题涉及到工程款结算后的索赔问题，关键是看工程款结算时对工期延误是否已经核扣工程款或者是否豁免违约责任。在所谓的"书面同意"中，对工期问题是否有豁免违约的责任的意思表示，是工程款结算后能否继续索赔的主要依据。

　　在实践中，工期在施工过程中的延误有多种情形，有发包人的责任，也有承包人的责任，或者承发包双方都有责任，以及承发包双方中的任何一方与第三方例如分包、材料供应方的共同责任等等。因此，在工程最终结算时，当事人会对上述各种责任进行综合评估、协调，最后得出一个调解意见，但这样的调解意见中要明确对各方的工期延误责任的处理，当事人往往在文件或书面结算协议中加一句话，叫做"双方其它无争议"。如这样，则当事人任何一方事后就不能再提出工期违约索赔。但也有相反的情况，最终结算协议中没有涉及到工期违约责任，这就不能推断出当事人事后一定不会追究工期违约责任，因为没有对工期违约责任作出处分，并不消灭当事人的追究工期违约责任的权利，此项权利在结算协议签署后的两年时效内当事人均有权行使。贸仲（指中国国际经济贸易仲裁委员会）曾处理过这样的案件，当事人的最终结算后的索赔，最终是部分得到支持的。

　　问题7总包方和分包方的合同有约定：待建设方付工程款后总包方再支付分包方的工程款，现总包方以建设方未支付工程款为由不支付分包方款项，这条理由是否成立？是否有效？

　　答：首先要看当事人在总分包合同的约定，再看法律的规定。

　　总分包合同有"待建设方支付工程款后，总包方再支付分包方的工程款"的约定，这个约定本身是合法的，总分包双方理应信守这个约定。

　　另外，我国《建筑法》对总分包的法律责任有相应规定，第29条规定"总分包就分包工程对建设单位承担连带责任；"，第55条规定"总分包应当对分包工程的质量承担连带责任"。连带责任的内容应包含权利和义务两方面，完成分包工程并确保分包工程质量是总分包双方的共同义务，而收取建设单位的工程款是共同的权利，因此，如总分包双方已约定待收到建设单位工程款再支付分包方工程款，体现的是对连带的权利即收取工程款作了特别约定，此约定符合《建筑法》的相关规定。但，在司法实践中，如果总分包的合同如提问者所称的情形，法官一般都会按总分包合同的这个约定来处理案件。

　　问题8双方签订合同后，由于甲方原因并未实际履行，承包方如何提出索赔，索赔的依据是什么？如果提出利润索赔，法院会支持吗？

　　答：对于因甲方的原因迟延开工，承包方是有权提出索赔的。

　　首先，《合同法》第113条规定"一方当事人不履行合同给对方造成损失，其赔偿数额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。"

，因此，如果确因发包方的原因不实际履行承发包合同，就是发包人违约，承包人可以提出违约索赔，包括可得利益的索赔，这是这种索赔的法律依据。

　　其次，《建设工程施工合同示范文本》通用条款部分第11.2款有相应约定，该条款约定："因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。"这一条款针对承发包合同因甲方原因延迟开工，其违约责任除赔偿损失，还应承担工期的顺延责任，即因此造成的工期损失也由甲方承担。这是这个问题答案的合同依据。

　　这个问题的后半部分的答案，我认为也是肯定的，即依法可以索赔预期利润，所谓预期利润就是合同法所规定的可得利益。其处理原则是有约定的从约定，例如，有的承发包合同具体约定如问题所涉的违约金的具体赔偿办法和比例；如果对此情况当事人没有约定，则可以要求参照《司法解释》第16条的规定参照定额费率计取，即当地建设主管部门发布的计价方法即定额标准，定额标准中有利润的规定取费，根据不同的工程类别或规模，其费率分别为4%至9%不等。

　　我认为，按所提问题的情形，承包人也是基于以上理由进行索赔的话，是能够得到法院的支持，作为承包方当事人至少是可以据理力争的。

　　问题9　在施工当中，发包人经常避开监理，设计单位直接口头通知承包人进行工程某一部位的设计变更或施工标准变更，承包人要求发包人补充书面资料，发包人置之不理，承包人又不敢不执行。在执行过程中承包人提出的价款追加，监理和发包人均不予签收。承包人已实际完成这部分变更工程价款，但拖到后来时效已过，这种情况在法律上有没有对承包人有利的规定，或怎样保护承包人利益？

　　答：这是指监理或发包人对承包人提出的设计变更或施工变更加价的签证不予确认，这就是司法解释第19条"当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量"的规定。该条司法解释规定，当事人对工程量有争议的按照施工过程中形成的书面签证确定。该条后半句的意思是只要承包人能证明发包人同意其施工，即使没有书面签证，承包人也可以通过其它的证据来证明实际发生的工程量。

　　该条后半句的情形指的就是工程索赔。关于索赔期限，这是一个亟待引起承包人高度重视的法律问题，案件中经常遇到超过索赔时效而不能索赔的情况。关于索赔时效有三种情况：

　　第一种当事人约定了索赔期限，没有同时规定过期不能索赔，那么其索赔时效为发生索赔事件后二年；

　　第二种是当事人约定了索赔期限，并明确规定超过了约定的期限就不能索赔，那么索赔时效就是约定的期限，过期就作废了；

　　第三种是当事人对索赔没有规定，这属于索赔期限约定不明，按《民法通则》第88条第2款"履行期限不明确的，债务人可以随时向债权人履行义务，债权人也可以随时要求债务人履行义务，但应当给对方必要的准备时间。"和《合同法》第62条第4款"履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。"的规定，承包人随时有权提出索赔，没有时效的限制。

　　问题10可不可以这么理解：黑合同在白合同之前签订的，可认为全部无效，因甲乙双方存在串标行为。黑合同在白合同之后签订的，白合同有效，黑合同无效。

　　答：黑合同在中标前、中标时和中标后签署都是违法的，签订在中标之前是串标行为，签订在中标同时或中标后都是改变了合同实质性内容。《招标投标法》对这两种情况都有相应的强制性规定。所以，我们要特别注意的是：《司法解释》第21条只从能否作为结算依据上作了规定，并没有直接确定黑合同无效。

　　问题11没有营业执照、施工资质的实际施工人，签订无效分包合同后，向第三方采购材料，拖欠第三方的材料款，请问：发包人要否对该部分材料款负连带清偿责任？

　　答：这是合同相对性的问题。实际施工人不应该存在采购材料的问题，因为实际施工人仅仅是提供劳务，不应该涉及材料，劳务合同本身是包工不包料的合同。但是实践中确实存在以劳务分包为名以工程分包为实，由实际施工人采购材料的情况。根据合同相对性原理（合同法第121条当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。），《司法解释》第26条的规定不能类推出发包人应当对实际施工人采购材料的款项承担支付责任的结论。

　　问题12根据该解释第26条，实际施工人有权直接起诉发包人，发包人在一具体的工程合同当中处于最高端，假如发包人没有过错（已支付了全部工程款），实际施工人（农民工程队）超越一个甚至两个层次起诉与其没有合同关系的发包人。造成发包人诉累和形象损害的，实际施工人和承包商谁承担责任？

　　答：首先，前面我已经解释过，《司法解释》第26条规定并没有突破合同相对性原则，因为《合同法》第36条规定，当事人虽没有签订书面合同，但是一方当事人已经履行了主要义务对方接受的，视为合同成立。实际施工人劳动物化在发包人的工程上，而发包人既接受了物化劳动就应支付相应工资，这个民事法律行为是实际施工和发包人事实上发生的，虽然其中存在着承包人或转包人。《司法解释》划出的界限是：只要发包人拖欠工程价款，因实际施工人的工资包含在工程价款中，发包人就应当承担付款责任，因此实际施工人可以起诉发包人。我认为，《司法解释》第26条的规定很合理，发包人只在工程价款内对实际施工人承担责任，已划清了界限。

　　提问中涉及到假如发包人未拖欠工程价款，则不应当承担实际施工人的款项。发包人是否拖欠，有待法院审理结果。多数情况下，工程价款是否已经支付，承发包双方是有争议的，往往是承包人称发包人拖欠工程款，而发包人认为已经全部支付，这需要有证据证明。当然，如果发包人确实未拖欠工程款，发包人能提供证据证明已经支付了全部价款的，如果因为诉讼对其财产采取保全措施导致其损失，承担错误保全责任应当是提出主张的当事人。实际施工人将因为滥用诉权而承担赔偿责任。

　　问题13甲乙双方是两个独立的施工法人公司，因乙方无进京（指北京）投标资质，在进行一个工程投标前，双方达成合作协议，协议约定，乙方协助甲方投标，一旦中标，甲方需将一定比例的工程交由乙方施工（按区域划分，含主体结构），但甲方不收任何费用。请问：（1）甲方将部分工程交由乙方施工，是否属于主体工程分包，双方签订的合作协议是否有效？（2）若乙方是甲方公司的参股单位，此行为是否合法？（3）施工期间，乙方已取得在京投标资质，结论又如何？

　　答：第1问，如果双方在合同中明确约定中标后将部分工程含主体工程交由乙方施工的，那么肯定属于违法分包，该协议无效。因为这一协议明显违反了《建筑法》第29条"建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。"的强制性规定。该条明确规定："施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。"总包不得将工程分包给其它单位施工。对这一问题，国务院的《建设工程质量管理条例》第78条第2款"建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成"有明确的规定。

　　第2问，即便乙方是甲方的参股单位也并不影响违法分包行为的成立。法律规定的是主体工程不得分包，并不论是否是参股单位，因此参股单位当然也不影响协议因此被认定为无效。

　　第3问，我认为，进京资质和施工企业资质是两个概念，对进京资质，法律法规并无强制性规定，因为进京投标资质不是法定资质，只是地方政府的行政性限制措施，这个措施随着市场的发展已经或者很快就会被取消，这在司法实践中已有判例。但是这里要注意一点，现在讨论的是企业施工资质，如果某一单位原来无施工资质，但是在施工过程中取得了资质的，那么根据《司法解释》第5条的规定，可认定合同有效。

　　问题14工程由于承包人的原因发生延误，承包人向发包人索要工程款。其诉讼时效期间的起算是从合同约定的竣工时间起计算还是从实际竣工之日起计算？

　　答：承包人的追索工程款的时效与工期违约并无直接关系。承包人索要工程款的诉讼请求是针对发包人未及时结算并支付工程款的行为而言，涉及本问题承包人的诉讼时效应从工程实际竣工后的合同约定完成结算期限之日起计算。

　　承包人的合同约定或实际竣工时间，均不能作为索要工程款的时效起算时间。索要工程款诉讼时效的起算时间，应当是发包人应当支付而没有支付工程款。工程已经竣工，发包人应支付的是工程结算款。而根据《示范文本》第33条第1款的规定，承包人应在通过验收后的28天以内向发包人提交竣工结算，根据第33条第3款的规定，发包人

应在收到承包人的结算书后的28天内审定并支付，也就是说，承包人实际竣工后的约定完成结算的期限，为发包人收到结算书后的28天以内，因此承包人索要工程款的时效，应从发包人收到竣工结算的第29天起计算。《司法解释》规定的发包人逾期不结算的后果，也是指"发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复"的情形。

　　问题15建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时，以哪一个决算价款为准？

　　答：根据20**年4月2日最高人民法院对河南省高级人民法院关于结算的协议、鉴定报告与审计报告不一致时如何适用法律的请示的答复（20**民一他字第2号）的规定：审计是国家对建设单位的一种行政监督，不影响建设单位与承建单位的合同效力。建设工程承包合同案件应以当事人的约定作为法院判决的依据。只有在合同明确约定以审计结论作为结算依据或者合同约定不明确、合同约定无效的情况下，才能将审计结论作为判决的依据。因此，审计结论不能当然推翻合同当事人约定的工程决算价款，只有在当事人约定或合同约定不明确、无效的情况下，审计结论才是确定工程决算价款的依据。

　　问题16承包人与无劳务作业资质的施工组签订的劳务合同是否有效？

　　答：无效。1、劳务分包企业也属于建筑施工企业。《建筑业企业资质管理规定》第5条"建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。"

　　2、劳务分包合同的性质属于建设工程施工合同，总承包人与劳务作业承包人、分包人与劳务作业承包人之间的关系不是劳务关系，也不是劳动合同关系，而是建设工程施工合同关系。所以劳务分包企业承包劳务作业也应具备相应的资质，这是《建筑法》的要求。

　　问题17总承包人与无资质的施工组签订的劳务分包合同，如在施工过程中该劳务分包的施工人员发生事故时，总承包人是否要承担责任？

　　答：依据《建筑法》第45条和《建设工程安全生产管理条例》第24条的规定，总承包人应对施工现场安全负责，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。如果是因单位不服从管理导致发生生产安全事故，由分包单位承担主要责任。

　　因此，对于劳务分包的施工组的生产安全，总承包单位承担一定的责任，1、如果劳务分包合同有效，且明确了安全生产方面的权利、义务，约定了劳务分包人对自己的施工安全负责的话，一旦发生生产安全事故，应该由劳务分包人承担主要责任；2、如果劳务分包合同无效，发生生产安全事故，责任由总承包承担。

　　问题18建筑施工总承包应如何签订有效的劳务合同，应注意哪些问题？

　　答：《解释》第7条"具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。"即劳务分包合同有效。

　　应注意的问题：1、劳务分包合同的相对方要有资质，否则，合同无效；2、注意区分劳务分包和违法分包、工程转包。3、签订劳务分包合同时一定要注意，在合同里明确双方的权利与义务，特别是安全生产的权利和义务。4、如果劳务承包人自己包料和机械设备，一定要以总承包人的名义与劳务分包人另外签订《材料委托采购合同》和《机械设备租赁合同》，否则，就会出现名为劳务分包，实为违法分包或工程转包合同的情形，后两者都是违法的，是无效合同。

　　问题19什么情况下合同会导致合同无效？

　　答：工程施工合同受到不同领域的多部法律及其他规范性文件调整，法律、行政法规和部颁规章中调整建设工程施工合同的强制性规范就有60多条，如果违反这些规范都以认定合同无效，不符合《合同法》的立法本意，不利于维护合同稳定性，也不利于保护各方当事人的合法权益，同时也会破坏建筑市场的正常秩序。

　　我们认为，实际上法律和行政法规中的强制性规定，有的属于行政管理规范，如果当事人违反了这些规范，应当受到行政处罚，但不应当影响民事合同的效力。从相关法律、行政法规的强制性规范的内容看，可分为两类：一是保障建设工程质量的，二是维护建筑市场公平竞争秩序的。《解释》第1条和第4条将这两大类分为以下五种情形：

　　一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

　　二是没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

　　三是建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；

　　四是承包人非法转包建设工程的；

　　五是承包人违法分包建设工程的。

　　当然，《民法通则》和《合同法》等基本法律规定的合同无效的情形，也应当适用于建设工程施工合同。

　　问题20什么情况下，发包人或承包人可以解除合同？

　　答：根据《合同法》规定，合同解除分为约定解除和法定解除两种。法定解除主要是适用于当事人不履行合同的主要义务，致使合同目的无法实现的情形。《解释》第8条和第9条的规定，主要是对合同法第九十四条关于合同解除权规定适用于建设工程施工合同的具体化，其目的是通过明确解除合同的条件，防止合同随意被解除，从而保证建设工程施工合同全面实际履行。

　　《解释》第8条规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（四）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。承包人的上述行为都属不履行合同主要义务的行为，并且会导致发包人按质按期获得建设工程的合同目的难以实现，依法应当准许发包人解除合同。

　　《解释》第9条规定了承包人的解除权。该条规定：发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：一是未按约定支持工程价款的；二是提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；三是不履行合同约定的协助义务的。

　　问题21租地合同中注明"超过合同规定期限，租金另行商议"，如果由于工作疏忽超过了租赁期限，但没有与其另行商议租金。对方要求高于原来租金时应怎么办？

　　答：根据《合同法》第236条"租赁期间届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。"此时的合同为不定期租赁合同，而第232条"当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，依照本法第61条的规定仍不能确定的，视为不定期租赁。当事人可以随时解除合同，但出租人解除合同应当在合理期限之前通知承租人。"即不定期租赁合同，出租人可以随时在合理期限之前通知解除合同。

　　租地合同中约定"超过合同规定期限，租金另行商议"，租赁期限届满，双方没有另行商议租金，可以随时商议。即为商议，商议后的租金可以高于或低于原租金，也可以与原租金保持不变。如果我们不担心出租人解除合同，当然可以坚持不高于原租金。

　　问题22设备、人员停滞业主不签字怎么办？

　　答：1、在合同中约定文件送达的方式：合同中约定；在过程中的来往行文中明确；2、以邮寄的方式送达，重要的文件要进行公证送达。

　　问题23由于业主征地问题造成工期延长，而工期延长期间土源等地方上涨。信息价中没有土资源的信息价，我司与土源控制单位签订的合同能否作为索赔的依据？信息价中关于砂、石、人工的信息价往往不能反映实际情况，在这种情况下应怎么办？我司与供应商或包工头的合同能否作为索赔的依据？

　　答：《合同法》第113条"当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。"。

　　问题的关键是造成工期延长，责任在哪一方，也就是说征地的义务应当由哪一方来履行，是业主负责征地的，责任在业主，因此，给施工单位造成损失的，应当由业主来赔偿。

　　关于土资源的价格，我司与土源控制单位签订的合同中的价格，一般情况下，是可以作为索赔的依据。但这个价格在实际操作中太容易确定，因此，这个价格的公信力也就较差，在索赔时，业主会提出抗辩，此时，法院会对施工单位实际损失会委托中介机构评估，最后，以评估价来确定施工单位的损失。

　　问题24由于村民对征地赔偿款分配不满意而阻扰我司施工，能否向业主索赔由此造成的损失？

　　答：这个问题很复杂，一般不能。征地补偿款是由业主与村民确定的，与主司没有关系，村民对征地补偿款分配不满意阻扰我司施工，是没有道理的，只能我们自己解决。同样，村民阻挠我们施工，向业主索赔，理由也不充分。

　　问题25为保证证据（或记录）的有效性，证据（或记录）收集应注意事项？

　　答：这个问题很笼统，不同类别的证据，收集的方法和注意事项是有区别的，民诉法第63条的规定，证据包括以下7种：1.书证，主要有各种合同、文书、票据、书信等；2.物证，一般情况下，当事人争执的标的物往往就是物证，如消费者在请求赔偿自己所受的损失时，手执被损害的物体就是物证；3.视听资料，包括录音、录像带、计算机软盘等；4.证人证言，证人必须是当事人以及他们的诉讼代理人以外的具有法律行为能力的自然人；5.当事人陈述；6.鉴定结论；7.勘验笔录。下面我分别讲一下：

　　问题26分包队伍采用假单位或假公章有什么危害，应怎么办？

　　答：1、对我司、对分包队伍、对被假冒的单位都有危害。

　　2、电话询证或函证；建立健全自己的分包队伍档案，对新的队伍进行调查。

　　问题27聘用人员给分包队伍多签工作量能否以不是我司职工或对方无法证明是我司聘用为由拒认？如果可以复测证明签认的工作量大于实际的，可否推翻以签字的资料？

　　答：1、可以，但对我司的经办人来讲有法律上的风险。

　　2、能不能推翻？要取决于对方的意思和复测结果。

　　问题28与履约合同情况差的分包队伍的队伍解除合约或减少其工程量时，应注意哪些方面才可以避免违约？

　　答：1、在合同中约定解除合同或减少其工程量的条件，条件成就时，解除合同或减少其工程量就是我们的权利，不构成违约。

　　2、解除合同或减少其工程量的理由要充分，并尽可能地落实到文字上，即有书面证据证明；

　　3、解除合同或减少其工程量的文件送达方式，要确保有效。

　　问题29分包队伍或当地村民对施工管理人员进行人身威胁，应注意些什么？

　　答：1、为我们的职工购买商业保险；2、过程中注意收集证据，特别是发生冲突时，要注意报警，让公权力介入；3、施工或外出时尽可能地不要单独行动。

　　问题30多次向派出所报警，但是派出所不承认报警了该怎么办？

　　答：学习《110接处警工作规则》。第五章受理投诉

　　1、电话报警时，我们自己记录报警的准确时间和与警察交谈的内容；

　　2、书面报警，即到派出所或公安局报警，此时，报警人要注意记住接警人的警号、在现场的人数和当时的情况。

　　问题31分包队伍因合同纠纷而阻扰施工，警察不管如何办？

　　答：警察不能插手经济纠纷，这是几年前高法、高检和公安部都明确了的。要区分合同纠纷与分包队伍阻扰施工两种完全不同性质的关系，警察管不管，主要取决于分包队伍阻扰的方式和程度。我们要关注分包队伍阻扰的方式和程度并取得有关证据，以备索赔和报警时用。

　　问题32催收工程款，如何证明对方收到催款文件？

　　答：1、向对方发《催收函》，让对方在《催收函》的复印件上盖章，此章不要局限于法人章，如对方的收文章、部门章、分支机构的公章、项目部公章等等，都可以，当然，是法人章更好，一个原则，哪个章容易盖就盖哪个章；

　　2、如果一个章也盖不到，就请有关人员签收，这里的有关人员要把握住，签收人要确认是对方的工作人员，如他曾经在双方的合同、补充协议、结算书、会议纪要、工程计量单或其他文件上签过字，且我们持有此文件；

　　3、公证送达。

　　问题33向业主索赔，如何证明对方收到了索赔文件，如何证明索赔的内同和金额？业主以遗失为由拒不处理该怎么办？

　　答：同上一个问题，证明索赔的内容和金额的方法就是在索赔报告中明确之；如业主以遗失为由拒不处理，我们可以上其补一份或以业主收到索赔报告的证据向其索赔。

　　问题34航盛公司以往诉讼可供参考借鉴的经验有哪些？施工管理人员应加强哪方面的法律知识和法律意识？

　　答：我前面讲的都可以算航盛公司以往的诉讼和工作经验，我从毕业到今年初，近13年，都在航盛工作，是航盛公司培养了我，我的实践经验、工作能力和做人的方式大部分都是航盛公司给予我的。我处理和解决问题的方法，是13年如一日，认真处理工作中的每一个问题，认真听取和对待反面意见，认真思考老同志，特别是领导的意见，把自己的一点微薄、浮浅的知识与工作中的实际问题结合起来，才能寻求出解决问题的答案。

　　航盛公司，人才济济，"三人行必有我师"，这个讲座本身也是我的一个学习过程。

　　施工管理人员应加强"合同和证据"方面的法律知识和法律意识。

　　问题35合同规定分包队伍测量，由于对方实力弱，项目部代其测量。测量错误造成的损失由谁负责？

　　答：如果项目部收费，由项目部负责；如果不收费，应由分包队伍负责。

　　问题36合同规定分包队伍租地，项目部为加快进度代其租赁而未征得其同意。分包队伍不同意项目部谈定的租金该怎么办？

　　答：这种事情不能干，加快进度的方法有很多，可以用其他方法逼分包队伍尽快租赁施工场地，即使我们要为其租地，也要分包队伍书面同意，特别是授权我们为确定租金和面积。

　　问题37 聘用人员由于自身疾病发作而死亡，是否由我司负责？

　　答："聘用人员"是公司的员工，由于自身疾病发作而死亡,要看死亡时的地点和时间，如果在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在４８小时之内经抢救无效死亡的，按《工伤保险条例》(国务院令第３７５号)第15条第1款，显然，我司不能坐视不管，公司应向劳动保障行政部门为其申请工伤认定或为员工提供必要的证明材料，让员工自己申请。

　　第15条 职工有下列情形之一的，视同工伤：

　　（一）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在４８小时之内经抢救无效死亡的；

　　（二）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；

　　（三）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

　　职工有前款第（一）项、第（二）项情形的，按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇；职工有前款第（三）项情形的，按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。

　　第16条 职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：

　　（一）因犯罪或者违反治安管理伤亡的；

　　（二）醉酒导致伤亡的；

　　（三）自残或者自杀的。

　　第14条 职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：

　　（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

　　（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

　　（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

　　（四）患职业病的；

　　（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；

　　（六）在上下班途中，受到机动车事故伤害的；

　　（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

　　问题38发包方与承包方在签订合同时，明确一切安全事故由承包方承担，该约定在法律上予以支持吗？

　　答：《建筑法》第39、45条、《建筑工程安全生产管理条例》第24条对施工安全责任确定了一个基本原则，施工安全责任由施工单位负责，实行总包的由总包单位负责，分包单位向总包单位负责。但承包人可在签订合同时明确，若发包人原因引起的安全事故由发包人承担责任，以减轻承包人的责任。

　　问题39结算书上只有建设单位公章而没有法定代表人或其委托代理人签字，或只有建设单位负责人签字而没有建设单位公章，此结算书是否有效？如果加盖的是建设单位项目部的公章，结算书是否有效？项目部对外签订的分包合同是否有效？

　　答：1、如无特别约定，只要加盖了建设单位公章，都应该视为建设单位已经认可，不一定要有法定代表人或其代理人签字；

　　2、如果当事人合同中明确约定结算书必须加盖建设单位公章并由法定代表人或其委托代理签字才生效的，只加盖建设单位公章则结算书不生效，对建设单位没有约束力；

　　3、如果只有建设单位项目负责人签字而没有加盖公章，则要看该项目负责人是否为双方合同中约定的建设单位代表的负责人，如果合同约定该负责人债权代表建设单位履行合同，同时，对结算书的生效又无特别约定，则其签字就有效，对建设单位有约束力。

　　4、建设单位的工程项目部是建设单位为工程项目建设的管理专门成立的部门，其地位相当于建设单位没有取得企业法人营业执照的一个具体履行合同的直接部门。如无特别约定，其在结算书上盖章，结算书生效，对建设单位有约束力。

　　5、根据建设工程施工合同示范文本通用条款第1.5和第7条约定，应当认定发包人或承包人已经对其授权，项目部对外签订的施工合同有效。

　　问题40工程已按发包方的要求完工并进行了验收，但合同尚未签订，这种情况如何处理？

　　答：《合同法》第37条"采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。"这就是事实合同。只要有证据证明工程是你做的，第270条"建设工程合同应当采用书面形式。"但如果没有采取书面形式的，就要看事实上有没有履行。如果事实上一方当事人已经履行了合同的义务，对方也已经接收了该通过验收的工程，则合同成立。承包人可以通过法院确认合同成立并要求发包人支付工程款。

　　问题41各方加盖公章的会议纪要，可否视为合同的补充？

　　答：建设工程施工合同示范文本通用条款第2条规定"合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。"合同的补充文件存在多种形式，各方盖章的会议纪要是属于一个规范的操作方式。当然可视为合同的变更和补充。

　　问题42劳务分包与工程分包有哪些主要区别？

　　答：劳务分包是承包人将建筑工程中的劳务作业发包给具有劳务承包资质的其他施工企业的行为。

　　工程分包是工程总承包人将工程施工中除主体结构工程施工外的其他专业工程发包给具有相应资质的其他施工企业的行为，

　　其主要区别：1、对应双方主体不同。前者总包人或专业承包人与劳务分包人之间；后者是总包人与专业承包人之间；2、指向的对象不同。前者工程施工中涉及人的劳务部分；后者是工程，即承发包合同中建设工程的全部。3、合同效力不同。前者属于合法分包，法律对劳务分包并不禁止；后者除取得发包人同意外，还有很多法律禁止的规定，如主体工程禁止分包等；4、法律后果不同。前者按合同承担责任，并不共同向发包人承担连带责任；后者的双方对工程质量或其他问题要对发包人承担连带责任。

编辑：www.pmceo.Com

篇2：高低压配电知识问答连载(1)

　　高低压配电知识问答连载（一）

　　1.电是什么?

　　答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。

　　2.什么叫电场?

　　答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。

　　3.什么叫电荷?

　　答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。

　　4.什么叫电位?

　　答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。

　　5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么?

　　答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。

　　6.什么叫电流?

　　答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。

　　7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么?

　　答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。

　　它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? )

　　8.什么是导体?绝缘体和半导体?

　　答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。

　　9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么?

　　答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。

　　10.什么叫电容器?

　　答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。

　　11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么?

　　答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。

　　它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH

　　12.电感有什么作用?

　　答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。

　　13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?

　　答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。

　　电感在电路中对交流电www.pmceo.com所起的阻碍作用称为感抗。

　　电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。

　　电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。

　　他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。

　　14.什么叫电路?

　　答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。

　　15.什么叫直流电路和交流电路?

　　答:含有直流电源的电路称为直流电路。

　　含有交流电源的电路称为交流电路。

　　16.什么叫电路备?

　　答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和

　　17.什么是发电厂？

　　答：是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能（二次能源）的工厂。

　　18. 电厂的类型有哪些？

　　答：火力发电厂；水力发电厂；热能发电厂；核能发电厂；风力发电厂；太阳能发电厂等。

　　19.电力系统的组成是什么？

　　答：由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成。

　　20.什么是电力网？

　　答：是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。

　　21.变、配电所的类型有哪些？

　　答：有室外变电所、室内变电所、地下变电所、移动式变电所、箱式变电所、室外简易型变电所。

　　22.配电所的任务是什么？

　　答：是接受电能和分配电能。

篇3：高低压配电知识问答连载(2)

　　高低压配电知识问答连载（二）

　　23.变电所的任务是什么？

　　答：是接受电能、变换电压和分配电能。

　　24.电力线路的作用是什么？

　　答：输送和分配电能。

　　25.架空线路的构成有哪些？

　　答：主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等。

　　26.杆塔的类型有哪些？

　　答：通常有水泥杆、金属杆（铁塔、钢管杆、型钢杆等）。

　　27.绝缘子的的类型有哪些？

　　答：有针式、蝶式、悬式和瓷横担式等。

　　28.导线有哪三大类？

　　答：单股导线、多股绞线、复合材料多股绞线。

　　29.导线的材料和结构，表示方法怎样？

　　答：为L—铝导线；T—铜导线；G—钢导线；LG—钢芯铝导线；J—多股绞线；TMY—铜母线；LMY—铝母线。

　　30.架空线路常用电气设备有哪些？

　　答：A. 跌落式熔断器；B. 隔离开关；C. 高压柱上开关（负荷开关）；D. 避雷器；E. 柱上电力

　　容器等。

　　31. 什么是高压线？

　　答：担负着输送和分配电能的架空线路或电缆线路，电压为3~35KV及以上的电力线路。

　　32.什么是低压线？

　　答：担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的，电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路。

　　33.供电局的作用是什么？

　　答：对电力电网实行电能管理、分配、维护及技术支持。

　　34.什么是配电房？

　　答：是高、低压成套装置集中控制，接受和分配电能的场所。

　　35.高压电器在电力系统的作用是什么？

　　答：在电能生产、传输和分配过程中，起着控制、保护和测量的作用。

　　36.什么是高压成套装置？

　　答：是以开关为主的成套电器，它用于配电系统，作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。

　　37. 什么是低压电器？

　　答：是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下www.pmceo.com，在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。

　　38. 什么是低压成套装置？

　　答：是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。

　　39. 低压成套装置包括哪两种类型？

　　答：电控设备；配电设备（或配电装置）两种类型。

　　40.什么是电控设备？其用途是什么？

　　答：是指各种生产机械的电力传动控制设备，其直接控制对象多为电动机。主要用于冶金、矿山、机车、船舶、各种生产机械和起重运输机械等。

　　41. 什么是配电设备？

　　答：是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。

　　42.变配电停电作业时的工作步骤是什么？

　　答：断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。

　　43.高压一次设备主要包括哪些？

　　答：主要有高压熔断器；高压隔离开关；高压负荷开关；高压断路器。

　　44.高压熔断器的主要功能是什么？

　　答：当通过的电流超过规定值时使其熔体熔化而断开电路的保护电器。其功能主要是对电路及电路中的设备进行短路保护。

　　45.高压隔离开关的主要功能是什么？

　　答：主要是隔离高压电源，以保证其他电气设备（包括线路）的安全检修。因为没有专门的灭弧结构，所以不能切断负荷电流和短路电流。

　　46.高压负荷开关的主要功能是什么？

　　答：具有简单的灭弧装置，因而能通断一定的负荷和过负荷电流的功能，但不能断开短路电流，同时也具有隔离高压电源、保证安全的功能。

　　47. 高压断路器的主要功能是什么？

　　答：主要功能是，不仅能通断正常负荷电流，而且能接通和承受一定时间的短路电流，并能在保护装置作用下自动跳闸，切除短路故障。

篇4：高低压配电知识问答连载(3)

　　高低压配电知识问答连载（三）

　　48.低压一次设备主要包括哪些？

　　答：主要有低压熔断器；低压刀开关；低压刀熔开关和负荷开关；低压断路器。

　　49.低压熔断器的主要功能是什么？

　　答：主要是实现低压配电系统短路保护，有的也能实现其过负荷保护。

　　50.低压刀开关的主要功能是什么？

　　答：无负荷操作，作隔离开关使用。

　　51.低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么？

　　答：低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流，能进行短路保护。

　　52.低压断路器的主要功能是什么？

　　答：既能带负荷通断电路，又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。

　　53.什么是直流电机？

　　答：输出或输入为直流电能的旋转电机，称为直流电机。

　　54.直流电机用于哪些场所？

　　答：用于大型轧钢设备、大型精密机床、矿井卷扬机、电车等场所。

　　55.直流电机的基本结构是什么？

　　答：主要是定子和转子两部分组成。

　　56.直流电机的励磁方式有哪两种？

　　答：有他励式、自励式两种。

　　57.什么是异步电动机？

　　答：又称感应电动机，是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩，从而实现机电能量转换的一种交流电机。

　　58.异步电动机按照转子结构分为哪两种形式？

　　答：有鼠笼式、绕线式异步电动机。

　　59.异步电动机基本结构是什么？

　　答：是由两个基本部分组成，静止部分称为定子，转动部分称为转子。在定子和转子之间具有一定的气隙。

　　60.异步电动机的接法有哪两种？

　　答：有星型（Y）接法和三角形（△）接法两种。

　　61.中小容量异步电动机一般都有哪些保护？

　　答：A. 短路保护：一般用熔断器做短路保护装置；B. 失压保护：磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关，自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置， C.

　　过载保护：一般用热继电器做电动机的过载保护装置。

　　62. 一台三相异步电动机，其铭牌上标明额定电压为 220/380 V，应是怎样接法？

　　答：、当电源线电压为220V时采用三角形（△）接法

　　当电源线电压为380时采用星型（Y）接法。

　　63. 什么是电动机的软起动？

　　答：使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升，直至起动结束，赋予电机全电压，即为软起动，在软起动过程中，电机起动转矩逐渐增加，转速也逐渐增加。

　　64.软起动有哪几种起动方式？

　　答：（1）斜坡升压软起动。（2）斜坡恒流软起动。（3）阶跃起动。（4）脉冲冲击起动。

　　65.什么是软起动器？

　　答：软起动器是一种用来控制鼠笼型异步电动机的新设备，集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。

　　66.软起动器的应用范围？

　　答： 原则上，笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V（也可660V），电机功率从几千瓦到800kW。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载，需要软起动与软停车的场合。

　　67.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里？

　　答：（1）无冲击电流。软起动器在起动电机时，使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击，提高了供电可靠性，平稳起动，www.pmceo.com减少对负载机械的冲击转矩，延长机器使用寿命。（2）有软停车功能，即平滑减速，逐渐停机，它可以克服瞬间断电停机的弊病，减轻对重载机械的冲击，避免高程供水系统的水锤效应，减少设备损坏。（3）起动参数可调，根据负载情况及电网继电保护特性选择，可自由地无级调整至最佳的起动电流。

　　68. 什么是变频器？

　　答：把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。

　　69.软起动器与变频器的主要区别什么？

　　答：变频器是用于需要调速的地方，其输出不但改变电压而且同时改变频率；软起动器实际上是个调压器，用于电机起动时，输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能，但它的价格比软起动器贵得多，结构也复杂得多。

　　70.什么是变压器？

　　答：是用来改变交流电压大小的电气设备。根据电磁感应的原理，把某一等级的交流电压变换成另一等级的交流电压，以满足不同负荷的需要。

　　71. 变压器的分类有哪几种？

　　答：变压器分为电力变压器和特种变压器。电力变压器又分为油浸式和干式两种。目前，油浸式变压器用作升压变压器、降压变压器、联络变压器、和配电变压器，干式变压器只在部分配电变压器中采用。

　　72.变压器是由哪几部分构成？

　　答：一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分构成。

　　73.变压器在运行中，有哪些损耗？

　　答：有铜耗、铁耗 。

　　74.变压器分接头为什么能起调节作用？

　　答：电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的，电压过高或过低，都会影响设备的使用寿命

的。因此为保证供电质量，必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝数，即改变变压器的变化，亦改变了电压，故起到调压作用。

篇5：高低压配电知识问答连载(4)

　　高低压配电知识问答连载（四）

　　75.常用的电力电缆有哪几种？

　　答：油纸绝缘电缆、塑料绝缘电缆（聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆、）、交联聚乙烯绝缘电缆、橡胶绝缘电缆等。

　　76. 3~10KV高压电力线路一般装设哪些保护装置？

　　答：3~10KV变配电所常见的继电保护装置有过电流保护、电流速断保护、变压器瓦斯保护和低电压保护。

　　77.什么是变电所（站）的操作电源？

　　答：变电所（站）开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为操作电源。

　　78.操作电源分为哪两类？

　　答：交流和直流操作电源。

　　79.常用继电器按动作原理分为哪些类型？

　　答：电磁型 、感应型 、电动型 、磁电型 。

　　80.通常采用哪些防雷设备进行过电压保护？

　　答：有避雷针、避雷线、和避雷器。

　　81.什么是电工仪表？

　　答：电工仪表是实现电磁测量过程中所需技术工具的总称。

　　82.常用电工仪表的分类有哪些？

　　答：有指示仪表、比较仪器、数字仪表和巡回检测装置、记录仪表和示波器、扩大量程装置和变换器。

　　83.什么是电气安全用具？

　　答：是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等，它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生。

　　84.电气安全用具有哪些？

　　答：绝缘安全用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘钳),验电器、突然来电防护用具、临时地线、标示牌、高空作业安全用具(登高板、脚扣)及其他安全用具。

　　85. 一个自动控制系统有哪些环节等组成？

　　答：一般由输入环节、 放大环节、 执行环节、 反馈环节及比较环节等组成。

　　86. 短路的原因是什么？

　　答：短路的原因：（1）接线错误；（2）绝缘损坏；（3）操作错误；（4）机械损伤所致。

　　87.短路有什么危害？

　　答：由于短路时电流不经过负载，只在电源内部流动，内部电阻很小，使电流很大，强大电流将产生很大的热效应和机械效应，可能使电源或电路受到损坏，或引起火灾。

　　88.生产中能否利用短路？

　　答：电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接；电动机起动时电流很大，可将并联在电流表上的开关关上，将电表短路，电动机起动电流不通过电流表，对电表起保护作用，起动完毕将该开关断开。

　　89.什么是电气间隙？

　　答：电器中具有电位差的相邻两导体间，通过空气的最短距离。

　　90. 什么是爬电距离？

　　答：电器中具有电位差的相邻两导电部件之间，沿绝缘体表面的最短距离。

　　91.什么是爬电比距?

　　答: 爬电距离与www.pmceo.com工作电压的比值,单位为m/kv。

　　92.什么是额定工作电压？

　　答：在规定条件下，保证电器正常工作的电压值。

　　93.什么是额定绝缘电压？

　　答：在规定条件下，用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的名义电压值。

　　94.什么是额定工作电流？

　　答：在规定条件下，保证电器正常工作的电流值。

　　95.什么是额定发热电流？

　　答：在规定条件下试验时，电器在8h工作制下，各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流。

　　96. 电气试验分为哪两大类？

　　答：绝缘试验和特性试验两大类。

　　97.电力拖动的主要组成部分是什么？

　　答：电力拖动是由电动机、传动装置、控制设备和生产机械四个基本部分组成的。

　　98.何谓三相对称绕组？

　　答：是指各相绕组结构参数都相同，且在空间互有120 °相位差的三相绕组。

　　99. 断路器灭弧罩的作用是什么？

　　答： (1) 引导电弧纵向吹出，借此防止发生相间短路 ； (2) 使电弧与灭弧室的绝缘壁接触，从而迅速冷却，增加去游离作用，提高弧柱压降，迫使电弧熄灭。