消防设备安装合同样本

篇一：消防设备安装合同书

　　消防设备安装合同书 甲方：攀枝花瑞云工贸有限公司(以下简称为甲方)

　　乙方：

　　甲方将攀枝花瑞云工贸有限公司临时市场整个消防工程委托给乙方施工，为明确双方职责，保证工程顺利完成，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守执行。

　　一、工程项目及承包方式

　　1、工程项目：攀枝花瑞云工贸有限公司临时市场整个消防工程(消防主管Φ80*3估算160米，室外消火栓2个，管沟开挖等)，由甲方指定接入点接入。

　　2、承包方式：以包工包料一次性承包。

　　3、工程造价：

　　二、工程工期

　　1、乙方应年日至年日对本合同所列工程项目进行消防工程建设，乙方安装好消防设备设施后，应立即完成设备设施的调试开通，并经甲乙双方验收确认。

　　2、施工过程中如发生下列情况之一的，经双方现场代表签字确认后，工期顺延。

　　(1)因受水、电原因影响安装及调试的;

　　(2)遇到人力不可抗拒的灾害而引起的延误工期的。

　　三、甲方职责

　　1、对工程进度、工程质量进行监督，协助乙方搞好施工现场保卫工作。

　　2、提供施工所需之水电。

　　3、本工程竣工三天内，配合乙方办理交工验收手续，并协助安排整体验收工作。

　　四、乙方职责

　　1、根据甲方确认后的工程设计图纸组织施工，保质保量按时完成。

　　2、在施工过程中，根据现场实际情况认为需要改变施工方案的，应及时通知甲方，待甲方同意后方可按新的方案施工。

　　3、乙方在施工中，应加强对本单位职工的安全教育，做好现场安全和保卫工作，确保按安全操作规程规范施工，消防施工的安全责任由乙方自负。

　　4、调试期间乙方通知甲方派专人到场跟班熟悉操作规程并上报消防监督部门备案。

　　5、乙方在工程竣工时应及时通知甲方办理工程实际工程量验收及相关手续。

　　五、验收方法及标准

　　1、工程验收：符合国家标准。

　　2、电气设备及线路和气体管道按国家标准及消防规范进行验收。

　　3、所有消防设备、材料均应有明确产品品牌、质量要求、管厚，且符合设计和消防技术标准要求，材料进场须经甲方验收合格后方可使用，并提供产品品牌证书、质保资料、内业资料。

　　六、工程款支付方式

　　本合同签订之日至主管材料进场后1天，完工后一次性支付给乙方。

　　七、工程保修期从验收合格后实际投入使用开始算起，免费维修壹年，保修期内非质量原因造成的损失，其修理费由甲方负责。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(签字)：_______________ 乙方(签字)：_______________

　　______年_____月_____日_______年_____月_____日

篇二：消防安装合同

　　工程名称: 深圳市殡仪馆骨灰寄存小区消防工程

　　建设单位： 深圳市殡仪馆

　　发包单位: 汕头市潮阳第一建安总公司

　　施工单位： 深圳市峰中峰消防设备工程有限公司

　　发包人(简称甲方)：汕头市潮阳第一建总公司骨灰寄存小区项目部 承包人(简称乙方)：深圳市峰中峰消防设备工程有限公司

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国消防法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲方把深圳市殡仪馆骨灰寄存小区 消防工程委托给乙方，要求乙方按甲方提供的设计图纸要求(局部深化)施工。为明确双方责任、权利和义务，通过协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。

　　一、工程名称：深圳市殡仪馆骨灰寄存小区。

　　二、工程地址：深圳市沙湾丹竹头殡仪馆。

　　三、工程内容及承包范围(以甲方确认的施工图及清单内容为准)：

　　1、 项目的消防设施工程，其中包括：室外消防环网、室内外消防栓、自动报警、消防广播(含楼内背景音乐)、联动控制、ATS双电源控制、区域图文显示、消防专用电话等消防系统局部深化设计施工，并办理相关原材料报验、备案，承担相关费用。

　　2、所有与消防系统有关的结构预留套管埋设及套管内防水、封堵工作;消防设置安装所产生的所有孔洞封堵、补灰、垃圾处理等工作。

　　3、消防水池至消防栓水泵设备的供水接驳安装、防腐、试验与调试。

　　4、消防系统工程二次接线安装与调试。包括一、二、三区的室外消防系统工程线路敷设。

　　5.本项目的所有消防设备、材料、配件产品必须是深圳市消防公安部门备案认可的合格品。

　　6、室外消防环网沟槽开挖、回填由发包人自已完成。

　　四、工程承包方式：

　　乙方对该工程以包工包料、包深化设计、包质量、报验、备案、包总价、包文明施工、包本项目工程消防验收的大包干形式承包。

　　本合同工程采用固定总价合同承包形式，在甲方未变更设计的情况下，乙方不得因施工工艺、数量等原因要求追加承包金额。如因甲方要求于结构体有重大设计变更，致使本工程发生重大增加或减少工作内容时，乙方应于接获甲方通知后五日内，及时将调整原因、方案、金额以书面的形式(附有详细预算)提交甲方审核，经甲方审定后方可调整本合同造价。除本合同另有说明外，应认为本工程发生的任何直接费用包括与本工程有关的其它费用及乙方于施工期间所需之脚手架、吊篮、照明、安全措施及为完成本工程所需之临时或永久设施等所需费用均已包括在本合同固定总价内。

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和项目部的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的合格标准以上。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　五、工程造价及付款方式：：

　　工程造价：总价包干为人民币：肆拾壹万圆整(提供收款收据) 付款方式：

　　进度款按月报进度，工程完工经项目部、业主和驻地监理公司验收合格后付至85%，留15%待通过消防部门验收合格后一个月内付清。

　　六、工期：

　　乙方必须严格按照甲方的施工进度计划要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务。

　　七、组织领导：

　　1) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2) 乙方必须确保进场人员的技术素质，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

　　3) 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　八、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理。

　　2) 负责安排乙方工作面及现场进度，审核完成工程量，并提供施工图纸。

　　3) 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　4) 提供施工工人宿舍及厨房。

　　5) 提供施工用水、用电至红线内。

　　6) 按合同规定及时支付进度款及结算款。

　　2、乙方责任：

　　1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到合格等级以上。

　　2) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

　　3) 工人进入施工现场必须 服从甲方各项管理，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　4)做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经甲方管理人员同意不得擅自离开工地。

　　5) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

　　6) 具体施工作业中必须配备所需劳保用品，并且必须符合施工操作规程及相

　　关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方承担。

　　7) 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违犯且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工班组施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

　　8) 乙方不得将依据本责任书取得的，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

　　9)所有施工人员必须购买工伤保险，费用由乙方负责已含在承包价格中;

　　10) 一切日常用品及用具、伙食、燃料、燃具等均自备。

　　11) 负责将物料项目部指定外堆放好。

　　九、其 它：

　　1、工伤、伤亡事故：

　　承包人应严格管理好自己的工人，强化安全生产的意识，按操作规程进行施工。不能存在冒险盲目赶工。若有意外工伤事故发生，乙方必须及时通知甲方。承包人应本着责任人的原则，主动负责医药费、护理费及其它用工费用、对伤者进行妥善处理。

　　2、乙方是保证有能力组织，按现行技术规范及工程施工进度要求，完成承包项目。若因乙方技术、人员组织未能达到甲方及现场监理工程师的要求，甲方以书面形式通知乙方三次以上，未能改正其缺陷部份，造成的乙方应承担一切责任。

　　3、若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

www.pmCeo.com 物业经理人网

篇2：维修安装工程承包合同模板

篇一：小工程施工维修合同范本

　　工程施工合同

　　合同编号：发包方：无锡*******有限公司 (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲乙双方经友好协商，就工程达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地址：无锡****有限公司

　　1.3 项目内容： (见图纸等说明)

　　1.4 工期：自开工日起 日内完工并通过甲方验收。开工日期以甲方通知为准。

　　二、付款方式：

　　2.1 合同工程包干总价(含税)为人民币：元整(大写： 万元整。

　　2.2 付款方式：工程完工验收合格后甲方一次性支付给乙方。付款前，乙方应至少提前十个工作日向甲方开具合法发票，否则甲方可顺延付款。

　　2.3 合同总价不因材料、人工、法律法规、政策等任何因素进行调整。

　　三、甲乙双方职责：

　　3.1 甲方职责

　　3.1.1甲方提供乙方施工所需要的电源;

　　3.1.2甲方委派为本工程甲方代表，负责监督该工程的施工进度、工程质量和验收及协调等工作。

　　3.2 乙方职责

　　3.2.1乙方按合同图纸、施工要求在约定工期内提供材料、完成安装(含油漆)及施工，工程质量须符合国家、行业、地方标准及甲方使用要求(以较高者为准);

　　3.2.2乙方在施工期间，其施工人员应遵守甲方的规章制度、管理规定并服从甲方的监督和管理，不得影响甲方的正常生产和经营;

　　3.2.3乙方施工涉及与第三方施工协调的，应服从甲方指挥，相关费用已包含在合同总价中。

　　3.2.4乙方应遵守国家、地方及甲方关于文明、卫生施工的规定，不得破坏环境、扰民、损坏甲方或第三方的设施、设备、建筑物、地下管线、成品和半成品等财产，因违反相关规定而造成的损失、纠纷或行政处罚，均由乙方承担;

　　3.2.5乙方施工造成任何安全事故、财产损失或人身损害的，由乙方承担全部责任;

　　3.2.6乙方负责本工程材料、安装、油漆，并负责工程的保修和终身有偿服务;

　　3.2.7乙方委派同志为工程乙方代表，负责该项目的工程技术、材料、安装、施工安全、协调等工作。

　　四、质保服务：

　　质保期自本工程通过甲方验收之日起 个月，质保期内，除甲方人为损坏外，乙方应在甲方发出报修通知后小时内到达现场进行维修、更换，否则甲方有权自行或委托第三方维修，相关费用由乙方承担，

　　且乙方应按照500元/次向甲方支付违约金。质保期满，乙方实行终身有偿服务。

　　五、其他

　　5.1违约责任：

　　(1)乙方未能按期完工的，每迟延一日，按照合同总价的千分之五向甲方支付违约金;

　　(2)乙方工程质量不合格、不符合甲方使用要求的，乙方应负责返工、整改，相关费用由乙方自行承担，并应按照合同总价的10%向甲方支付质量违约金，同时适用逾期完工违约金;

　　(3)乙方逾期15日仍未能完工或工程质量仍不符合要求的，甲方有权立即解除本合同。

　　因乙方违约而导致甲方发生的仲裁费、律师费、鉴定费等费用由乙方承担。乙方根据本合同应付的任何赔偿金、违约金、应付费用、款项等，甲方有权直接从合同价款中扣除。

　　5.2本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自双方签章之日起生效。

　　5.3本工程报价清单、图纸、 作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　5.4 因本合同产生的任何争议，均由无锡仲裁委员会仲裁解决。 甲方： (盖章) 乙方：(盖章)

　　无锡******有限公司

　　授权代表： 授权代表：

　　日期： 日期：

篇二：年度维修施工合同

　　维修工程施工合同

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将20**年期间的部分零星维修工程(每次的预算工程造价在2000元以内)发包给乙方施工，经甲乙双方平等友好协商，签订以下合同：

　　一、工程地点： 随甲方指定的施工任务确定，在主城区范围。

　　二、工程内容：

　　三、工期 ： 。

　　四、本合同有效期：在双方签字盖章之日起至20**年12月31日止。

　　五、承包方式和质量标准：或包工包料，或单包工，质量合格。

　　执行现行国家规范、标准。

　　六、工程价款和结算方式：以派工单上的约定为准。

　　七、付款方式：

　　施工完毕经甲方验收合格后，凭发票一周内付清全款。

　　双方责任：

　　(一)、甲方责任：

　　1、协调工作由甲方负责。

　　2、按时支付工程款。

　　(二)、乙方责任：

　　1、按照双方确定的维修方案，按时完成施工任务;工程保修期1年(如法律法规规定保修期超过一年的执行法律法规的规定)，保修期负责无偿保修。

　　2、 按规范要求组织施工;负责对施工人员进行安全教育和监督;采取安全措施，做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故，概由乙方承担全部责任。

　　3、乙方全权委托： 履行本合同。

　　八、违约责任：按《合同法》有关规定执行。

　　九、本合同双方签字盖章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。

　　甲方：乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　经办人：经办人：

　　年月日年月日

篇三：厨房设备维修及其安装工程承包合同

　　厨房设备维修及其安装工程承包合同

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、施工期限：

　　本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为20**年3月25日。竣工验收日期：20**年4月20日。

　　四、工程内容及质量要求

　　乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。

　　五、维修工程造价：

　　本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写 百 拾 万 仟 佰 元整。￥： 元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。

　　六、付款方式

　　1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(￥10000.00)为本合同定金。

　　2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整(30000.00)为工程进度款。

　　3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：(￥： )

　　4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。

　　七、双方违约责任

　　1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。

　　2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。

　　3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程 所在地人民法院起。

　　八、其他

　　1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，免费提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。

　　2、如遇下列情况，工期应相应延期

　　(1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。

　　(2)在施工中因停水、停电影响6小时以上时。

　　(3)甲方未按合同支付工程进度款给乙方而 影响施工进度时。

　　3、设备安装过程必要破坏的土建，修复应由甲方负责。

　　4、(1)工程设备预算表(或设备清单数量)，经双方协商签字后所补充的文件等均为本合的组成部分，具有同等的法律效力。

　　(2)本合同依法鉴订，即具有法律效力，任何一方不得擅自改变或解除合同。

　　(3)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户行：中国建设银行

　　帐号：(吴)

　　签订日期：年 月 日

篇3：户门制作安装合同书样本

篇一：进户门施工合同

无锡“上品花园”二期

防火防盗进户门制作及安装工程合同

江苏天亿建设工程有限公司 浙江飞云实业有限公司

甲方将无锡“上品花园”二期工程防火防盗进户门的制作安装委托给乙方。为明确各方责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成以下协议。 一、工程概况

1.工程名称：无锡“上品花园”二期工程防火防盗进户门制作及安装工程 2.工程地址：无锡市梅村 金城东路南侧，锡贤路北侧，新友路东侧 二、承包范围、内容和方式

1.承包范围：二期工程约777樘防火、防盗防火进户门的生产制作及安装。 2.承包内容：本工程为钢质防火、防盗进户门。进户门产品样式、颜色、五金配件等参照封样，内部构造、材质、规格等详见样门。

3.承包方式：包工包料、包质量、包进度、包安全、包检测、包验收、包售后等。 本工程进户门的生产制作安装由乙方负责，与本工程有关的各类事宜统一由乙方协调。 三、合同价款

1.元），具体如下（门洞1000宽为单门，门洞1100宽为子母门）：

（总包方，简称甲方）

（分包方，简称乙方）

2.以上工程量为暂定，合同单价为单樘包干价（包括门扇、门框、锁具、五金配件等材料费、运输费、安装费、侧、底缝灌浆人工费及税费等），竣工后按实结算。

3.灌浆材料砂子，水泥由甲方提供，其余材料乙方自理，灌浆工具及灌浆施工由乙方完成。 四、付款方式

1.本工程施工结束，经建设单位、监理单位、甲方验收合格后，20**年春节前支付完成总工价价款的70%；

2.本项目工程竣工，消防、质量技术监督部门等专业验收通过后，竣工备案、物业公司交接验收通过、竣工结算审定后，当年春节前支付至合同结算总价的95%；

3.合同结算总价的5%作为质保金，自物业公司交接验收通过之日起二年后付清。 五、工程结算

1.按乙方现场实际安装樘数乘以对应的进户门合同单价进行结算。

2.在合同执行期内，在同等材质下，建设单位有权对进户门的颜色和款式进行调

整，对此，乙方应无条件接受，并在合同约定时间内完成制作及安装，合同单价不变；如在施工过程中，由于乙方原因发生其它设计、工程量变更的，则变更费用按乙方认可的联系单，根据本合同条款和招投标口径在结算时进行调整。 六、合同工期

1.根据本工程分步实施的特点，工期起算日以双方合同签订之日起，进度要求应满足甲方的总体要求。20个工作日内必须全部到货，50个工作日内完工，60个工作日内具备验收条件，确保在20**年10月20日前全部验收合格。因乙方原因造成工期延误10天以内的，处以每天1000元的罚款；工期延误超过10天的，乙方赔偿甲方实际经济损失。

2.本合同签订之日起20日内必须到货，20日内到货甲方负责提供乙方垂直运输工具，20日之后到货的乙方自己承担垂直运输费用。

3.非乙方原因造成的工期延误，经甲方确认共同签证后可予以顺延。 七、工程质量及验收

1.进户门制作要求：门框钢板厚1.5mm，内外门扇钢板厚0.8mm，不锈钢下槛板厚1.2mm，A级锁以上，满足丙级防盗和乙级防火、保温的要求。产品质量以封样为准，其样式、表面工艺、五金配件、材质、规格等作为每批产品的验收标准，验收未能达标的，视为乙方违约。

2.乙方按确认的图纸进行施工，做到样板引路，即样板房完工，经甲方验收合格后方可进行大批量的生产制作及现场安装。

3.乙方在施工过程中，应接受建设单位、监理、甲方等进行的检查和验收。因乙方原因达不到验收标准的，乙方应立即整改，并承担返工整改费用，工期不予顺延。

4.工程安装完毕，乙方自检合格后，通知甲方、监理、建设单位共同进行验收，验收通过后及时交接给下道工序的施工单位，乙方承担验收前的成品保护工作。验收通过后，如发生人为损坏，由责任方承担相应责任。

5.乙方须确保本工程通过专业部门的验收（如消防、质量技术监督部门等），因乙方原因未能通过专业部门验收的，乙方须承担由此造成的一切损失。

八、工程管理要求

1.本工程不得分包或转包，否则一经查实，立即取消乙方的承包资格，并由乙方承担由此引起的一切后果。

2.乙方应严格按照现行国家及无锡的标准规范、各方确认的施工图、施工组织设计等进行施工。乙方应无条件接受各方对施工进度、造价、质量、安全及文明施工等方面的监督管理，服从甲方总包管理。

3.本工程确定的乙方项目经理及专业技术、管理人员，未经甲方同意，不得任意调换和撤离。如乙方在施工过程中有未尽到管理职责的，对项目经理及专业技术、管理人员，甲方有权提出调换或撤离。

4.乙方在施工期间，应严格执行无锡市政府发布的现行《无锡市建设工程文明施工管理暂行规定》，承担因自身管理不善造成的各类罚款、停工整改、工期延误损失等。 九、甲方工作

1.负责施工协调，包括土建和其他分包之间的交叉作业协调，确保工期和质量。 2.提供现场安装标高尺寸和现有脚手架、垂直运输、临时用电用水以及材料、产品临时堆放场地等，做好总包配合工作。

3.负责将施工现场的有关管理制度向乙方、丙方进行交底，做好总包管理工作。 4.甲方委派 十、乙方工作

1.对照施工图，对现场门洞尺寸逐一进行复核，发现问题的及时向监理、甲方、提出，待各方认可后方可进行大批量的生产制作和现场安装。

2.乙方进场，开工前必须连同资质、上岗证、检测报告等相关资料一起报送监理、甲方进行审批核查，审查通过再开始施工。

3.严格遵守施工现场各项管理、安全文明施工的规章制度和防火规定。施工期间若发生质量或安全事故，乙方应及时、如实地书面通知甲方、并采取现场保护，待有关部门作出处理意见后才能整改。

4.自行购买工程一切险、相关人员意外人身伤害险，自行安排工人食宿。费用自理。

5.施工过程中，做好自身成品保护工作，并且配合保护好其他施工单位的成品、

半成品，避免因施工造成污染或损坏，否则因此造成的损失由乙方承担。 6.竣工验收前对所做工程作一次全面的清理打扫，清除所有遗留在现场的剩余材料和废弃物，费用自理。

7.组织并确保通过专业部门的验收（如消防、质量技术监督部门等）。 8.竣工后15天内提供工程施工技术资料和竣工图四份及有关检测报告。 9.乙方委派

10.乙方材料进场必须服从监理单位、甲方及质量监督部门提出的无锡市质量及消防检测规范要求，需要配合送检的，应在施工前送检，否则不得开工，检测费用乙方自理。 十二、保修

1.本工程免费质保期二年，自物业公司交接验收通过之日起计。在此期间，属乙方质量问题的由其免费维修，因操作不当、人为损坏或不可抗力造成的损坏除外。

2.在质保期内损坏的，乙方在接到通知后24小时内赶到现场进行维修。非人为损坏的，乙方应免费上门维修或更换零件、整件，并承担相应责任；人为损坏的，乙方应按优惠价上门维修或更换零件、整件。如乙方不能按时维修，甲方及物业公司有权请其它单位维修，发生的费用将从质保金中扣除。

3.在工程合理使用期限内，因乙方原因造成人身和财产损害的，由乙方承担赔偿责任。 十三、其他事项

1.本合同未尽事宜，各方另行友好协商，协商不成的，可向无锡市人民法院提起诉讼。任何一方违约都要赔偿受损方的实际经济损失。

2.招投标文件及会议纪要、承诺等（前后不一致的以日期靠后的为准），作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.本工程安全生产管理协议由甲方、乙方另行签订，交有关部门备案。 5.本合同一式四份，各方持二份，经各方盖章后生效。

篇二：入户门制作安装合同

入户门制作安装合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

甲乙双方就 的制作和安装技术质量、施工进度、价款、保修、安全、

成品保护、现场文明施工和工程验收等方面，根据《中华人民共和国合同法》及相关规

定，签订如下合同条款：

单价包含：制作、包装、运输、装卸、锁具、五金配件辅料、保险、保管、嵌缝、

成品保护及安装（含嵌缝材料如泡沫棒、密封胶）等所有费用 ，本项目为交钥

匙工程，最终按照实际安装数量及结算，单价包死元/樘。自本合同生效

之日起，至本合同执行完毕，如遇钢材等原材料价格变更，本合同所约定之产品

单价维持不变。

二、质量及验收标准

1、入户门安装执行GB50210—20**《建筑装饰装修工程质量验收规范》和GB50327—20**

《住宅装饰装修工程施工规范》，按照国家及地方有关门质量验收规范进行验收；

2、制作采用GB17565—20**《安全门通用技术条件》标准

3、入户门按现行河北省地方标准《建筑工程施工质量验收实施细则》（DB21/1234-20**）；

4、乙方必须提供《企业资质》、《产品合格证》、《检测报告》等相关资料及其他相应手续，

乙方保证安全门通过有关部门验收。

三、详细技术要求

1、门体材料：采用冷轧板磷化处理，门扇为冷轧钢板 ㎜厚，框厚度为 ㎜；

2、门体型式：门扇带有广角门镜、门铃，门扇与框采用盖缝型式，花型见实样；

3、安全门锁，要求美观牢固，防盗金属钥匙。

4、门框固定螺栓：每个侧面保证至少3个M10膨胀螺栓（长度≥10㎝）；

5、门表面处理：表面均采用磷化处理，具有防锈功能，表面转印；

四、 施工进度

年月日前，乙方将门体运至合同约定交货地点； 年月日前全部安

装完毕。

五、 质量保修期

1、由工程竣工综合验收合格之日起，入户门保修壹年，终身维护保养；保修期内，如是

产品本身的质量问题，则包修、包换；如是使用不当，人为损坏，乙方负责维修但不

承担所发生的材料费用。

2、乙方承诺在购房人统一进住时，派专人驻现场值班，对业主反馈的质量问题（开启不

灵活、锁具不好用等）能够及时进行解决。

3、产品保修期内，乙方应做到接到物业或业主报修电话24小时内，派售后维修人员赶

到现场予以维修，保修期内应经常（每个月不少于1次）对物业进行回访；否则甲方

有权酌情扣除其质保金，当质保金不够时，甲方有权按实际发生的损失和间接给甲方

造成的损失向乙方索赔。

六、 交货地点 项目甲方指定地点。

七、 甲方责任

1、甲方需提供建筑的立面图、平面图、洞口尺寸等相关资料；

2、甲方应提供门及相应安装材料的存放保管场地；

3、甲方负责给乙方提供施工所用电源；

八、 乙方责任

1、乙方负责洞口尺寸的实测实量，并根据双方认可的尺寸制作、确定门的开启方向后安

装；

2、乙方必须按甲方所选用板材及其配件，款式、颜色相同；

3、乙方应根据甲方要求安排施工进度；

4、乙方安装的门与地面（水平面为基准面）的水平和垂直尺寸公差不大于±2mm；

5、乙方保证门及锁具开启灵活、稳定，无倒、阻滞等现象；表面不得有任何的划痕、碰

伤；型材无脱焊断裂且边角整齐；

6、安装的门框宽度允许偏差应不大于±2mm，门框对角线允许偏差应不大于±2mm，框与

扇活动间隙应不大于±0.5mm；

7、乙方制作及安装的门其安全性能必须满足国家规范的规定；

8、门框扇间密封采用密封胶条；

9、乙方负责有关部门抽样检测，若其不符合本合同的规定，乙方承担由此造成的一切后

果；

10、乙方负责在门体安装校正后，设专人进行门口抹灰的技术指导及交底工作；

11、乙方负责与土建施工方确认具体安装位置；

12、配合物业在业主入住时对门体的验收工作。

九、付款及结算

1、合同签订后7日内，甲方付乙方货款的30%作为预付款；

2、门体进场付至到货数量产值70%；（按樘数）

3、安装完成验收合格付至到货产值的85％，综合验收合格后且结算完成付至结算

金额的95％，剩余5％作为质保金，质保期壹年（自全部产品安装验收合格之

日起计算），在质保期内无质量问题和售后问题，期满一个月内无息一次性付清

质保金;

4、每期付款，乙方提供正规合格的等额完税发票；否则，甲方有权相应的推迟付

款时间。

十、其他约定

1、所有门安装时应符合国家现行规范要求，如运输损坏及不合格产品，由乙方自

行更换。

2、安装过程中严格遵守施工验收规范GB5022-20**质量标准，特别注意平面尺寸、标高、平整度、二冲角和立框不垂直等现象，如因乙方原因返工造成的费用由乙方承担，因建筑主体本身造成的，乙方不承担任何责任。

3、乙方根据甲方施工进度安装产品，安装完毕后甲方组织乙方、总包方（福建省永泰建筑工程公司）三方验收，验收后由钥匙管理方进行成品保护直至甲方交房，成品保护期间会有土建及其他分包单位陆续施工，由此造成的破损谁的责任由谁承担，交房前应由甲方、乙方和工程总包方三方确认产品完好后，三方共同向业主交接，乙方负责锁的调整和胶条固定等。

4、乙方须向总包方缴纳总价2%的配合费，结算时由甲方代扣。

5、竣工验收前乙方将该门的相关资料一式三份交给总包方归案，已便验收及存档。

6、门体进场后，如产品存在质量问题，甲方有权提出异议，乙方需换货，如果经过两次更换仍不能合格，甲方有权退货。

十一、现场文明施工

乙方在安装施工过程中负责现场文明施工，做到工完场清，将垃圾运出工地外。 十二、争议解决

甲乙双方发生争议，应友好协商解决，协商不成，向甲方所在地法院诉讼解决。 十三、违约责任

1、乙方制作的产品，若不符合本合同规定条款或存在质量问题，应承担违约责任，甲方

有权要求乙方改正、退货及终止合同，并承担违约产品价款的20%作为违约金给付甲方。

2、乙方必须按照甲方的施工进度组织生产和安装，在施工过程中非因不可抗力及甲方变

更等原因外，乙方不得延期交货安装。如有延期，乙方按每延期交货一日承担元违约金，延期交货超过7日，甲方有权终止本合同，乙方双倍返还定金。

十四、本合同一式肆份，甲方两份，乙方两份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

甲 方（公章）： 乙 方（公章）：

法定代表人签名（盖章）： 法定代表人签名（盖章）：

委托代理人： 委托代理人：

年 月 日

年 月 日日

篇三：防盗门制作与安装合同书

防盗门制作安装合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，以便双方共同遵守。

一、概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、承包方式：包供货、包安装、包监测、包资料、包竣工验收、包安全的总包方式。

二、合同单价及数量：

新郑市东方国际一期项目：步阳防盗门

1、由甲方组织，乙方负责，主体施工单位配合，三方现场实测相关的进户门数量及尺寸，开门方向，乙方做好记录，乙方根据现场实际数量进行生产，如发生尺寸错误、开启方向错误，由乙方承担全部责任。

三、付款方式和结算方式：

货到工地经甲方、监理验收付合质量要求7日内付该批货款的60%，综合验收合格并办理完结算手续后付至总货款95%，剩余5%在质保期满（质保期2年）10天内一次无息付清。

四、运输、交货及安装：

1、乙方负责运输到甲方指定地点，运费、装卸费及保管费由乙方负责。在保存、安装期间严禁防盗门与酸、碱、

盐等物品接触并防止雨水侵入，如因乙方保管不当造成的损失由乙方负责。

2、交货时间：签订合同后首批供货到场时间不迟于年 月 日，安装时间不超过 天。（由工程部填写）

3、包装标准：塑料薄膜+防雨塑料膜+瓦楞纸箱。

4、约定的钥匙、配件、工具及供应办法：安装完毕后交付装修钥匙。其余钥匙、配件、工具由乙方供应并保管，在乙方收到80%货款后，交付甲方，不得以其他理由延期交付钥匙。

5、单批提货的安装时间为：以甲方书面通知为准。

6、甲方负责与施工单位协调乙方用电、物品堆放场地。

7、乙方在安装中要做好主体成品、半成品的保护工作，及时与施工单位协调好各方面关系。乙方在安装完每栋楼或每单元后交甲方贰把装修钥匙，成品保护由乙方负责。

8、乙方在施工过程中须严格按照规范施工安装，服从甲方管理，接受安全检查，服从现场管理，做好安全文明施工。乙方承担安装过程中全部安全责任。

9、乙方不得将施工安装任务另行转包或分包。

10、必须提供满足交工资料及相关产品资料。

五、质量保证、验收标准及方法：

质量保证、验收标准及方法：

1、乙方产品必须符合公安部颁布标准GB17565-20**《防盗安全门通用技术条件》及行业规定。

2、门款式、花色标准如下：十八学士 BY-S-18A 颜色及其它均按样品封标为准。

具体标准如下：

（1）采用上海钢冷轧钢板，门框钢板厚1.5mm，门前钢板厚0.8mm，门后钢板厚0.6mm，门扇厚67mm， 地槛按样品。

（2）采用步阳快开防盗锁，配匙5+2。

（3）采用一体化猫眼门铃，橡胶密封胶条， 合页、锁具均有垫板。

3、产品为步阳公司生产的符合本合同约定的产品，如安装的产品与样品门要求不符，甲方有权索赔货款。

4、甲方按国家相关标准、本合同具体约定条件以乙方投标样品门为验收依据。

5、对经验收不符合本合同约定的产品，乙方应及时调换，由此增加的费用由乙方自理。

6、供货方必须提供产品认证、检验报告、合格证、信誉卡、售后服务卡等相关资料。防火门需有产品型式的认证报告、入网许可证等专项检测报告。

7、供货方对产品保修二年，质保金贰年，保修期要做到随叫随到。如不能按时维修，甲方自行处理，所需费用由乙方两倍承担。

8、供货方在工程保修期内，应对其采购的物资、设备质量承担直接责任。

9、供货方应建立完善的安装、调试、维修保障体系，确保不出现业主投诉。

10、乙方接到甲方购货定金后即可办理订货手续，供货周期内价格不变。

六、违约责任：

1、乙方在接到甲方书面通知书未能按时到货安装时，每天按合同总额的万分之二向甲方支付违约金。

2、甲方不能按合同支付货款，每天按合同违约部分金额的万分之二支付乙方。

3、乙方再分包、转包施工安装任务或因乙方原因，完不成施工进度，致使合同不能履行的，甲方可以解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。

4、由乙方安装、调试、维修出现业主投诉，每发生一人次甲方从质保金扣除50元。

5、如遇不可抗力因素，而不能履行合同时，免除承担违约责任。

七、争议处理：

合同履行中如发生纠纷，双方应平等有好地协商解决，协商不成，双方均提请郑州市仲裁委员会进行仲裁，仲裁决定是终局的，对双方均有约束。

八、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。双方签字盖章之日起生效。

九、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

十、本合同有效期：双方义务履行完为止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表：乙方代表：

电 话：电 话：

年 月 日 年月日

防盗门制作安装合同

工程名称：防盗门制作安装

工程地点：

建设单位：

供货单位：

篇4：电气安装工程承包合同协议

　　电气安装工程承包合同协议条款

　　合同编号：

　　订立合同双方：

　　发包方：贵州新宏成房地产开发有限公司

　　承包方：

　　贵州中泉电气集团有限公司

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条：工程名称：贵定县王大坝经济适用住房(新乐家园)10KV配电总包工程

　　第二条：工程地点：贵定县王大坝药厂路。

　　第三条：承包范围：承包方贵州中泉电气集团有限公司

　　，根据贵定县王大坝经济适用住房(新乐家园)10KV配电工程的供电批复文件，对该经济适用住房(新乐家园)10KV配电工程进行系统图设计、报审，配电设备的采购、安装、检测、调试、通电验收。{具体范围包括：从供电局用电批复的指定搭火点：(原贵东线52号杆)到高压电缆分支箱、四台630KVA箱变及各楼层配电箱之前。(其中包含，户外柱上式真空断路器，高压进线电缆，高压电缆分支箱，四台630KVA箱变的采购、安装、连接;低压出线电缆的采购、安装、连接，检测、调试、通电验收);

　　不含部分:

　　1住户一户一表表费及安装费、商业(门面)表费及安装费、高压计量表表费及安装费、低压柜各种供电部门用于计量的表费及安装费，该费用发包方或业主直接交给供电部门;

　　2.不含土建绿化补偿部分:

　　3、本经济适用住房(新乐家园)无保安电源要求，故不含柴油发电机组，不含柴油发电机组的连接电缆:

　　4.不含10KV电缆分支箱以后的电缆沟土建部分，土建部分施工由发包方负责另外指定施工队伍和负责费用，承包方只负责电缆施工敷设。

　　第四条：工程承包方式：本工程为总包通电交钥匙工程。(承包范围：见第三条：承包范围。)

　　第五条：工程总价款及付款方式：

　　工程及设备总价为：￥2230000.00元(大写：贰佰贰拾叁万元整)。本合同签章生效后发包方即预付工程总价款的20%：即￥446000.00元(大写：肆拾肆万陆仟元整)给承包方;主设备(10KV电缆分支箱、四台630KVA箱变、)货到工地后3日内付足到总工程款的70%：即本次付款:￥1115000.00元

　　(大写：壹佰壹拾壹万伍仟元整);本合同范围内的设备安装连接完毕，通过供电验收后，发包方即支付至合同总价款的97%：即本次付款￥602100.00元(大写：陆拾万贰仟壹佰元整)给承包方;余合同总价款的3%：即：￥66900.00元(大写：陆万陆仟玖佰元整)作质保金，一年质保期，保期满后3日内发包方一次性付清余款给承包方。承包方给发包方开具￥2000000.00元(大写：贰佰万元整)增值税货物销售普通发票和￥230000.00元(大写：贰拾叁万元整)建安发票。

　　第六条：工程期限：

　　(开工、竣工时间)从收到发包方预付款，经承包方财务确认之日起100个工作日，因不可抗力或非承包方造成的原因，工期顺延。(春节国家法定节日工期顺延，如因发包方土建部分施工不到位，不按合同约定付款的，造成不具备通电条件，责任不在我方)

　　第七条：工程质量和验收：

　　按国际GB7251-20**执行，验收以供电部门验收为准，工程质量达到优良。质保期壹年，终身维护。(在质保期内，元器件部分免费更换，设备免费维修、人为因素除外;超出质保期后，元器件更换，设备维修只收成本费;承包方承诺在接到发包方电话或者书面售后服务通知后，保证在8小时内到现场处理并解决好问题)

　　第八条：发包方责任及义务：

　　1、发包方发包项目应符合国家法律、法规，政府规章、国家政策及当地电力部门有关文件规定，否则，由此而造成的责任由发包方承担，并赔偿承包方损失;

　　2、按协议第五条向承包方及时支付工程款。

　　3、提供施工场地，并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用，为承包方提供良好的施工环境;

　　4、严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定;

　　5、承包方主体设备运达工地现场后，给承包方存放进场材料，物品，并负责看管。

　　6、积极协助承包方工作并出具相关为工程安装所需的授权及资质。

　　第九条：承包方责任及义务：

　　1、合同签订后，承包方积极组织、精心设计，保质保量完成该工程。

　　2、承包方负责与供电部门协调施工关系。(本合同范围内)

　　3、承包方按双方约定的设备型号进行采购，所购元件、设备达到国家行业标准。设备功能达到供电部门的验收标准和使用要求。工程质量达到优良。

　　4、承包方负责技术交底，办理技术资料，并移交发包方。

　　第十条：安全生产责任：

　　1、承包方为总包方，必须严格按照操作规程施工，遵守发包方的各项规章制度，如有违反操作规程，造成人员伤亡事故，承包方自行负责。

　　2、承包方进场后服从土建施工方管理，发包方应协调好双方关系，相互配合，保质保量完成工作。

　　第十一条：违约责任：按《合同法》执行。

　　第十二条：双方履行合同若发生争议，应协商解决，协商不成，则提交贵阳仲裁委员会仲裁。

　　第十三条：本合同壹式肆份，发包方、承包方各执两份。

　　第十四条：其它约定事项：按照贵州中泉电气集团有限公司指定账户汇款，如用支票支付，收款人必须注明贵州中泉电气集团有限公司，否则无效。

　　第十五条：(设备及其它补充)主设备有：

　　1、10KV电缆分支箱1台(一进四出，进线带开关，贵州中泉电气品牌)

　　2、630KVA箱变4套(高压柜选用国标*GN15-12(贵州中泉电气品牌);低压柜选用国标GGD-2(贵州中泉电气品牌);低压柜主断路器元器件选用正泰品牌;变压器选用贵州中泉电气品牌

　　S11630KVA/0.4;电缆选用国标铜芯，沈阳交联品牌。)

　　3.户外柱上式真空断路器一台(型号以供电局规范)

　　发包方

　　单位名称：

　　单位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　承包方

　　单位名称：贵州中泉电气集团有限公司

　　单位地址：贵阳市白云区白云北路350号5栋

　　法定代表人：

　　陈恩煊

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　贵阳银行股份有限公司白云支行

　　账号：

　　签订时间：*年*月*日

　　签订地点：

篇5：(多联机式中央空调)销售安装合同

　　销售安装工程合同

　　合同编号：

　　甲方:

　　乙方:

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方承包甲方项目空调销售、安装工程达成以下协议：

　　一、工程内容

　　乙方负责该项目“”品牌中央空调设备供应和设备安装、调试工程。

　　二、工程总造价

　　合同总金额为元人民币(含税)，大写：元整。

　　a、其中设备部分为主机、末端风管机、鲜风及抽气机_/元，

　　b、工程部分为__风管、水管及电控部份等__/元(详见报价清单)。

　　三、付款方式

　　1、甲方与乙方签定合同之日，甲方即支付合同总价的30%做为定金，即:人民币元,大写元整(确认收齐定金后，乙方才安排现场设备定位及安装材料风管及管道进场布设施工，如果甲方工期较紧，请采取支付现金方式或其他快捷的支付方式确保定金及时到乙方帐户)。

　　2、设备(室内末端盘管机、鲜风柜及排风柜等)送抵工地验收后即时支付合同总价的30%，即：人民币元,大写元整。对于乙方货到无法兑现当天付款造成乙方二次送货的，甲方应负担乙方装卸运输费1000元，并承担因此延误工期的责任。

　　3、设备(主机)送抵工地验收后即时支付合同总价的20%，即：人民币元,大写元整。对于乙方货到无法兑现当天付款造成乙方二次送货的，甲方应负担乙方装卸运输费2000元，并承担因此延误工期的责任。

　　4、所有隐蔽工程安装完毕后七天内支付合同总价的10%，即：人民币元,大写元整。

　　5、所有工程安装调试完毕验收合格后七天内支付合同总价的7%，即：人民币元,大写元整。

　　6、余款3%在工程验收合格后一年内付清总价，即：人民币元,大写元整。

　　………………………………………………………

　　付款提示

　　(1)合同所有款项均需乙方财务人员出示“东莞市永诚空调机电设备工程有限公司收款专用收据”收取，业务人员均不得向甲方收取任何款项，否则，产生后果由甲方自行负责。

　　(2)款项给付地点如不在乙方办公场所进行的，则通过银行办理以保证资金安全。……………………………………………

　　四、工程工期

　　1、乙方在合同签定后个工作日内安排工程进场，个工作日内安排设备进场(以乙方收到甲方定金的全额支付之日起方可计算工期，转帐支付的则以乙方到帐的银行确认日期为依据。)

　　2、总工期按照装修方的工程正常进度为准，乙方的工期工量都很少，除不可抗力原因外，甲方停工超过40日的应在未满40日前向乙方结清款项以免无限期拖延。

　　3、因不可抗力因素造成工期延误或非乙方原因停电、停水24小时以上造成工程延期，工期相应顺延。

　　五、甲方责任

　　1、审核设计方案和图纸，现场确定室内外机摆放位置及各种管道走向，再签定施工图纸。

　　2、甲方负责提供施工用水、用电。负责配置空调室内机、室外机的电源，室内机电源线放置设备余留1米，室外机电源放置设备余留2米，需要控制开关的需控制开关。如主机需吊装和特别要求的材料，按实际工程量费用另付(具体见《空调安装增改工程收费明细表》)。

　　3、负责提供设备安装所需的土建工程。关于管道穿梁影响结构问题的打孔，甲方经物业公司协调后指定位置画圈大小安排乙方施工。甲方负责铜管、线管、水管因安装需要而开凿的墙槽、地槽回填工程。根据本合同附件设计图中室内机的大小尺寸，装饰天花吊顶的高低造型应至少保证比室内机厚度(H)≥5厘米的空间，同时预留检修口的尺寸至少为W300×L400(mm),便于足够容纳室内机的检修，及时告知装饰设计人员或现场装饰负责人必须服从乙方的技术要求。

　　4、如空调安装施工因环境需要搭置棚架，其搭置、拆运棚架费用由甲方负责，具体费用由甲方与棚架提供方自行协商。

　　5、有权监督工程质量，审核乙方施工方案，要求乙方现场答疑。特殊要求使用效果超出国家规范的，必须另以书面协议为据并要求乙方体现在设计方案中。

　　6、甲方在乙方按施工图纸所指定的方案施工后，如需更改方案的应与乙方另行商定，并承担更改施工费用(具体见《空调安装增改工程收费明细表》)。

　　7、甲方指派人员到现场配合协调和监管，以及办理乙方进场所需的一切管理手续。

　　8、甲方对乙方到货的设备负保管责任。工程未验收或验收合格后未付清款项，甲方无权使用设备，甲方擅自开机使用视同验收合格。

　　9、为保障甲方权益，甲方不与乙方现场施工人员私下交易，否则乙方对此不承担售后维保责任，因此造成损失的由甲方自负。

　　10、由装修和其它工种施工时造成乙方的设备及配件损坏，甲方应负责追究责任，并在责任方出资的情况下，乙方将其修复。

　　11、室内机的风咀配置，根据室内机回风口、出风口的尺寸配置。如超出此风口尺寸的，材料另计(具体见《空调安装增改工程收费明细表》)。

　　12、甲方或甲方委托之装修代理方在已确认其空调安装设计图纸且乙方已具体实施安装工程后，甲方要求改位追加的材料按实际改位次数追加材料的成本由甲方负责支付(具体见《空调安装增改工程收费明细表》)。

　　六、乙方责任

　　1、乙方应严格按照施工图纸说明、合同附件和技术要求规范进行施工，并进行质量自检记录，确保工程质量和合同工期。

　　2、乙方在施工过程中，如损坏甲方设施需负赔偿责任。

　　3、乙方在施工过程中应文明施工，服从有关人员的管理，自觉维护公司的形象。业务人员应知会甲方在乙方施工过程中的沟通及投诉程序，以提高自身管理水平。

　　4、收齐定金及现场定位后，方可安排设备订货及物流配送工作，以避免因现场的机型调整而造成不必要的退换手续。

　　5、告知甲方因管道穿梁穿墙所需的打孔尺寸和位置，得到甲方签字同意后方可施工。

　　6、货到收款时不接受甲方转帐支票的期票付款或不完全付款的方式，并有权将设备撤回仓库，在收到甲方的重复装卸运输费后，乙方承诺三天后再次送货上门，逢法定节假日的则顺延，不承担因此影响工期的责任。

　　7、以享誉业内的高度诚信，保证送达设备为原厂配送未经拆卸包装的全新设备。

　　8、承担本工程施工质量和安全事故的责任;按照报价清单上的规定品牌采购材料，质量标准足以保证该空调系统的正常运转。

　　9、工程未正式验收或验收合格后未收清款项前，有权不给甲方或第三方开机使用，不装毕最后的线控或遥控器件。甲方擅自开机使用视同验收合格，如发生损坏，应由擅自开机方承担责任，并在责任方出资的情况下，乙方将其修复。

　　10、竣工验收合格并结清款项当天，向甲方移交所有资料并交付甲方正常使用。

　　七、工程质量及验收

　　1、施工中甲方有权检查工程质量，乙方必须予以积极配合。

　　2、工程全部完工时乙方提前通知甲方进行整体验收，并签署工程竣工验收单。如有争议，由负责解释，甲方在收到乙方验收通知三日内安排人员验收，否则视同工程质量合格。

　　3、验收方法：按设计负荷不同时开机的，应按室外主机功率的大小开启相应部分的室内机状态下试机验收。按设计满负荷开机的，应在全开机状态下进行试机验收。

　　4、双方有争议的，在使用效果符合国家标准的前提下，以该品牌厂方的检测报告为准。

　　八、维修及售后服务

　　乙方将按售后服务程序及承诺对所供设备提供非人为因素故障的免费维修服务。设备出现故障甲方通知乙方，乙方必须24小时内到使用现场处理(节假日除外)。超出免费维修期，将按成本价提供有偿维修服务，并实行终身服务。

　　本工程验收合格后，按照厂家规定期限免费保修。期满后实行有偿维保，按厂家有关规定收取零配件费人工费。验收合格后甲方拖欠款项的，乙方暂不提供售后、维保服务，结清款项后乙方可上门维保。

　　免费保修期间，凡属乙方设备及施工质量原因所造成的故障或损坏装修的，乙方必须在接到甲方通知24小时内上门维修或修复。

　　九、违约责任

　　1、合同标的物的所有权，自甲方付清全部合同款项给乙方之日起正式转移给甲方。如超过合同规定的付款期限，甲方仍未付清全部合同款项给乙方，则乙方有权处理合同标的物的所有权。

　　2、甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，甲方向乙方偿付设备总值的百分之三十违约金。

　　3、甲方逾期付设备款的，甲方向乙方每日偿付欠款总额千分之五的违约金。

　　4、乙方所装的设备品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，甲方有权拒绝验收。乙方向甲方退回设备定金及偿付设备总值百分之三十的违约金。

　　5、乙方设备因特殊原因不能按合同时间交付到位时，乙方至少应在约定交货时间的前三天告知甲方，并向甲方具体报告并解释延期交货原因及跟进延期交货日期。

　　6、无特殊原因乙方逾期交付设备且未作解释说明的，乙方向甲方每日偿付设备款千分之五的违约金。

　　十、争议解决方式

　　本合同履行中若发生争议，双方应尽量通过友好协商解决。若协商不成，则向合同签定地人民法院提请诉讼。

　　十一、其它事项

　　1、本合同未尽事宜双方协商解决至工程完工。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，具有同等的法律效力。

　　十二、本合同附件

　　《设计平面图》、《报价清单》、《销售安装合同》各一份。

　　十三、甲方款项汇入如下任一帐户并通知乙方及时查收，保留票据以便查验。

　　指定付款帐户:

　　户名：

　　公司全称：东莞市**空调机电设备工程有限公司

　　开户行：

　　开户行：

　　帐号：

　　帐号：

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：东莞市永诚空调机电设备工程有限公司

　　代表(签字)：

　　代表(签字)：

　　手机：

　　手机：

　　电话：

　　电话：

　　传真：

　　传真：

　　日期：

　　日期：

　　签约地点：